АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7 апреля 2025 года Дело № А49-12199/2024 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Телегина А.П., руководствуясь ст.ст. 104, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК "Семейный-6" (ИНН 

<

***>) удовлетворить, судебные расходы истца отнести на ответчика.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лидер СТР" (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК "Семейный-6" (ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 144 735,18 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12 237 руб.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Лидер СТР" (ИНН 

<

***>) удовлетворить, судебные расходы ответчика отнести на истца.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК "Семейный-6" (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лидер СТР" (ИНН  

<

***>) сумму 404 566,45 руб., в т.ч. долг – 386 425,71 руб., неустойка – 18 140,74 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 25 228 руб.  

Произвести зачет по требованиям сторон друг к другу, по результатам которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК "Семейный-6" (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лидер СТР" (ИНН 

<

***>) долг в сумме 272 822,45 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Лидер СТР" (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.  

Судья А.П. Телегин