АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

10 октября 2025

Дело № А74-7987/2025

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Н. Моисеевой рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению заявлением индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) 

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)

об обязании в течении 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1900.1306.24, № 20.1900.1307.24, № 20.1900.4560.23, № 20.1900.4561.23, № 20.1900.3789.23, № 20.1900.3797.23;

об обязании после исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1900.1306.24, № 20.1900.1307.24, № 20.1900.4560.23, № 20.1900.4561.23, № 20.1900.3789.23, № 20.1900.3797.23 предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, по каждому договору, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации;

о взыскании 26 429 руб. 80 коп. неустойки по договору № 20.1900.1306.24 за период с 08.10.2024 по 04.08.2025, с последующим начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки;

о взыскании 26 781 руб. 03 коп. неустойки по договору № 20.1900.1307.24 за период с 04.10.2024 по 04.08.2025, с последующим начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки; 

о взыскании 81 227 руб. 25 коп. неустойки по договору № 20.1900.4560.23 за период с 16.07.2024 по 15.07.2025; 

о взыскании 81 227 руб. 25 коп. неустойки по договору № 20.1900.4561.23 за период с 16.07.2024 по 15.07.2025; 

о взыскании 18 687 руб. 08 коп. неустойки по договору № 20.1900.3789.23 за период с 14.05.2024 по 13.05.2025;

о взыскании 18 687 руб. 08 коп. неустойки по договору № 20.1900.3797.23 за период с 14.05.2024 по 13.05.2025; 

о взыскании 10 000 руб. судебного штрафа (астрент) за каждый календарный день неисполнения решения суда, по каждому договору технологического присоединения, начисляемые с момента вступления решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.

2. В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

3. Удовлетворить исковые требования:

3.1. Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 07.04.2024 № 20.1900.1306.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, муниципальный район Усть-Абаканский, сельское поселение Калининский сельсовет, 

<

...> земельный участок 104А, кадастровый номер земельного участка 19:10:050306:5693, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000597449, а именно осуществить:

- обеспечить возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);

- выполнить усиление существующей ТП-30-11-42 для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании;

- выполнить усиление существующей ЛЭП – 0,4 кВ ф.4 от ТП – 30-11-42 для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании;

- выполнить усиление существующей сети 10 кВ для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

3.2. Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 03.04.2024 № 20.1900.1307.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, муниципальный район Усть-Абаканский, сельское поселение Калининский сельсовет, 

<

...> земельный участок 104, кадастровый номер земельного участка 19:10:050306:5692, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000596349, а именно осуществить:

- обеспечить возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442),

- выполнить усиление существующей ЛЭП – 0,4 кВ ф.4 от ТП-30-11-42 для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании;

- выполнить усиление существующей сети 10 кВ для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

3.3. Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 15.01.2024 № 20.1900.4560.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, муниципальный район Усть-Абаканский, сельское поселение Калининский сельсовет, 

<

...> земельный участок 103, кадастровый номер земельного участка 19:10:050306:5663, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000584388, а именно осуществить:

- обеспечить возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442),

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- выполнить усиление существующей сети 10 кВ для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

3.4. Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 15.01.2024 № 20.1900.4561.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, муниципальный район Усть-Абаканский, сельское поселение Калининский сельсовет, 

<

...> земельный участок 105, кадастровый номер земельного участка 19:10:050306:5664, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000584946, а именно осуществить:

- обеспечить возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442),

- выполнить усиление существующей сети 10 кВ для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании;

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-11-42 до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП-0,4 кВ уточнить проектом.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

3.5. Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 13.11.2023 № 20.1900.3789.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский Муниципальный район, Сельское поселение Калининский сельсовет, 

<

...> Земельный участок 81А, кадастровый номер земельного участка 19:10:050306:5041, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000577761, а именно осуществить:

- обеспечить возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442),

- выполнить усиление существующей сети 10 кВ для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

3.6. Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 13.11.2023 № 20.1900.3797.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, муниципальный район Усть-Абаканский, сельское поселение Калининский сельсовет, 

<

...> земельный участок 83, кадастровый номер земельного участка 19:10:050306:5491, в соответствии с мероприятиями, отраженными в технических условиях № 8000577767, а именно осуществить:

- обеспечить возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442),

- выполнить усиление существующей сети 10 кВ для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» предоставить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

4. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 253 039 руб. 49 коп. неустойки, 107 652 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Производить начисление неустойки, исходя из расчета 0,25% от размера платы за технологическое присоединение по договору от 07.04.2024 № 20.1900.1306.24, составляющей 35 122 руб. 67 коп., за каждый день просрочки, начиная с 05.08.2025 до момента фактического исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за год просрочки.

Производить начисление неустойки, исходя из расчета 0,25% от размера платы за технологическое присоединение по договору от 03.04.2024 № 20.1900.1307.24, составляющей 35 122 руб. 67 коп., за каждый день просрочки, начиная с 05.08.2025 до момента фактического исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, но не более чем за год просрочки.

5. В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебный штраф в размере 3000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения. 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

Н.Н. Моисеева