АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  17.05.2017 Дело № А62-4228/2016  

Арбитражный суд Смоленской области в составе:  председательствующего по делу судьи Савчук Л.А., при ведении протокола  судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК  Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Домостроительная  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании штрафной неустойки в размере 14 865 964 рублей 85  копеек,  

встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК  Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору № 40745231 от 04.07.2013 об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в  размере 2 884 936, 07 рублей за нарушение срока выполнения договорных  обязательств,  

иску публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК  Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Домостроительная  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору № 40745231 от 04.07.2013 года за  период с 24.10.2015 по 31.08.2016 года в размере 9 202 740,18 рублей,  понесенных расходов в размере 8 177,40 рублей,  

при участии в судебном заседании: 

от ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» – ФИО2-  представителя по доверенности № Д-СМ/01/41 от 01.06.2016, паспорт;  

от ООО «Домостроительная компания» –ФИО3,  представителя по доверенности от 14.03.2016, паспорт, ФИО4,  представителя по доверенности от 16.11.2016,  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Домостроительная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК  Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  неустойку в размере 2 366 295 рублей 86 копеек, а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 19 656 рублей 16 копеек.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК  Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) неустойку в размере  2 884 936 рублей 05 копеек, а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 12 000 рублей.  

После проведенного зачета, взыскать с публичного акционерного  общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в  лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Домостроительная компания» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 510 984 рубля 03 копейки.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК  Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  государственную пошлину в размере 72 756 рублей.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья Л.А. Савчук