16_1039683  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-1018/2020

г. Южно-Сахалинск

9 ноября 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес: 693000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Остов» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693000, 

<

...>)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по  государственному контракту № 0161200003717000053_321552 от 16.08.2017  

встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Остов»  

к областному казённому учреждению «Дирекция по реализации  программ строительства Сахалинской области»  

о взыскании штрафа за нарушение условий контракта, при участии: 

от истца: Мариненко Е.И. по доверенности от 02.11.2020;  

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 09.01.2020, ФИО4  по доверенности от 02.06.2020, ФИО5 по доверенности от 07.09.2020.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования областного казённого учреждения «Дирекция по  реализации программ строительства Сахалинской области» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Остов» в  пользу областного казённого учреждения «Дирекция по реализации  программ строительства Сахалинской области» неустойку в размере  1 747 957 (один миллион семьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят семь)  рублей 27 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Остов» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 480  (тридцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.  

В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Принять отказ истца от иска в части требования о взыскании с  областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» штрафа в сумме 925 037 рублей 54  копейки, производство по делу в данной части требований прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Остов» из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 238 (три  тысячи двести тридцать восемь) рублей 20 копеек, уплаченную по  платежному поручению № 2450 от 08.09.2020 о чем выдать справку.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:27:01

 Кому выдана Веретенников Иван Николаевич