900110148_32978780 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-26260/22-5-189

г. Москва

16 августа 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Хлопотиной Ю.С.  рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Капитал СтройСервис» (117342,  город Москва, Бутлерова улица, дом 17Б, этаж 2, помещение XI, комната 58, РМ 100,  ОГРН: 1137746394037, дата присвоения ОГРН: 30.04.2013, ИНН: 7728842541)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «ПСФ «Крост» (125212, город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 6,  строение 13, этаж 3, помещение № 3, ОГРН: 1037739184537, дата присвоения ОГРН:  22.01.2003, ИНН: 7712005280)  

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Строй Групп» (119331,  г. Москва, Вернадского пр-кт, д. 29, эт. 2, ком. 5 офис 237, ОГРН: 5167746414853, дата  присвоения ОГРН: 06.12.2016, ИНН: 9701057611)  

о взыскании долга по договору оказания услуг № КР 09-19 от 24.09.2019 года в размере  8 400 000 руб. 00 коп., неустойки (пени) в размере 420 000 руб. 00 коп.  

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «ПСФ «Крост» (ОГРН: 1037739184537, ИНН: 7712005280) в пользу Общества  с ограниченной ответственностью «Капитал СтройСервис» (ОГРН: 1137746394037, ИНН:  7728842541) неустойку 120 960 (сто двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Капитал СтройСервис»  (ОГРН: 1137746394037, ИНН: 7728842541) в доход федерального бюджета Российской  Федерации 66 181 (шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят один) руб. 00 коп.  госпошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «ПСФ «Крост» (ОГРН: 1037739184537, ИНН: 7712005280) в доход  федерального бюджета Российской Федерации 919 (девятьсот девятнадцать) руб. 00 коп.  госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева