АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А27-8315/2017

город Кемерово

25 июля 2017 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Аюшева Д.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шубиной  И.С.,  

при участии: от истца: Стариков А.М., доверенность от 12.04.2017, 

от ответчика: Валекжанина А.А., доверенность от 10.05.2017,  рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Бест Хаус», г. Томск (ОГРН  1097017016469, ИНН 7017247425)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства2», г. Новокузнецк (ОГРН 1164253050081, ИНН 4253032258)  

о взыскании 3 893 210 руб. 96 коп. задолженности, 234 845 руб. 71 коп. неустойки, 

встречному иску о взыскании 3 160 698 руб. 46 коп. неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

р е ш и л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Бест Хаус»  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального  строительства - 2» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бест Хаус» 3 893  210 руб. 96 коп. задолженности, 234 845 руб. 71 коп. неустойки, 48 913 руб. 77 коп.  расходов на оплату услуг представителя, 41 829 руб. 57 коп. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Управление капитального строительства - 2» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бест Хаус» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства - 2»  9500 руб. 67 коп. неустойки, 1943 руб. 95 коп. расходов по уплате государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску отказать. 

После зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление  капитального строительства - 2» в пользу общества с ограниченной ответственностью  

«Бест Хаус» 3 893 210 руб. 96 коп. задолженности, 225 345 руб. 04 коп. неустойки, 48 913  руб. 77 коп. расходов на оплату услуг представителя, 39 885 руб. 62 коп. расходов по  уплате государственной пошлины, всего – 4 207 355 руб. 39 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального  строительства - 2» в доход федерального бюджета 1810 руб. 43 коп. государственной  пошлины по первоначальному иску.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья Д.Н. Аюшев