20/2018-89155(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-24542/2016

г. Новосибирск

15 мая 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Шаховой А.А. (на  основании определения об изменении состава суда от 15.01.2018), при ведении  протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником  судьи Субботиной И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  Федерального государственного казенного учреждения «9 Центр заказчика- застройщика внутренних войск национальной гвардии Российской Федерации  (войсковая часть 6903, г. Новосибирск)» к обществу с ограниченной ответственностью  «Инвестиционно-строительная компания ТРАСТ» (ОГРН 

<

***>), г. Северск,  Томская область, о взыскании неустойки в размере 64 224 921 рублей 97 копеек,  

встречный иск: об обязании изменения условий государственного контракта  путем заключения дополнительного соглашения,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания ТРАСТ» в пользу «9 Центр заказчика-застройщика внутренних  войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6903, г.  Новосибирск)» 22 686 199 рублей 54 копейки неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания ТРАСТ» в доход Федерального бюджета государственную  пошлину в размере 99 255 рублей 00 копеек.  

По встречному иску. 

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Инвестиционно-строительная компания ТРАСТ» отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания ТРАСТ» в доход Федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный  апелляционный суд (г. Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со  дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящий  судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет».  

 Судья А.А. Шахова