43_35016017 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

13. 03. 2023 года. Дело № А40-119041/22-43-907  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " (ОГРН 

<

***>)  к ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 19 171 903 руб. 44 коп. – убытков, неустойки, штрафа, с учётом заявления об уменьшении размера исковых требований до 17 867 819 руб. 43 коп., в том числе: 14 166 239 руб. 60 коп.  – штрафа, 3 541 559 руб. 90 коп. – неустойки, 160 019 руб. 93 коп. – стоимости давальческого материала и  

встречное исковое заявление ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " к ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " о взыскании 2 933 637 руб. 50 коп. – долга, 

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 002-23 от 01.01.2023 г., от  ответчика – ФИО2, доверенность б/н от 10.06.2022 г.  

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 132, 155, 159,  162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ оставить без удовлетворения.  

Первоначальный иск ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " к ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " о взыскании 19 171 903 руб. 44 коп. – убытков, неустойки, штрафа, с учётом заявления об уменьшении размера исковых требований до 17 867 819 руб. 43 коп., в  том числе: 14 166 239 руб. 60 коп. – штрафа, 3 541 559 руб. 90 коп. – неустойки, 160 019 руб. 93  коп. – стоимости давальческого материала удовлетворить частично в сумме 17 707 799 руб. 50  коп., в том числе: 14 166 239 руб. 60 коп. – штрафа, 3 541 559 руб. 90 коп. – неустойки.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по первоначальному иску отнести на ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " пропорционально размеру удовлетворенных требований.  

Встречный иск ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " к ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " о взыскании 2 933 637 руб. 50 коп. – долга удовлетворить.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по встречному иску отнести на  ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса ".  

Произвести зачет взыскиваемых сумм по первоначальному и встречному искам.  

Взыскать с ООО " ЯРИНТЕРСТРОЙ " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " (ОГРН 

<

***>) 14 774 162 руб. 00  

коп., в том числе: 14 166 239 руб. 60 коп. – штрафа, 607 922 руб. 40 коп. – неустойки и расходы по  уплате госпошлины в сумме 73 660 руб. 05 коп.  

Возвратить ООО " Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса " (ОГРН  

<

***>) из федерального бюджета РФ уплаченную по платежному поручению № 364 от  27.05.2022 г., госпошлину в сумме 6 520 руб. 90 коп., в связи с уменьшением истцом размера исковых требований.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов