26110017_8459539  

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  г. Ханты-Мансийск  

«28» сентября 2022 г. Дело № А75-973/2022  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи  Голубевой Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А75-973/2022 по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»  к департаменту  здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о взыскании  задолженности и неустойки в общей сумме 302 827 792 рублей 20 копеек и по встречному  иску департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к  обществу с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» о взыскании  неустойки (пени) в размере 218 500 000 рублей, при участии третьих лиц- департамента  строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, казенного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального  строительства, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»,  

при участии представителей сторон: 

от общества с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» - ФИО2,  доверенность № 2022/01.02-474/ВИС И от 01.02.2022 (онлайн), ФИО3,  доверенность № 2022/01.02-392/ВИС И от 01.02.2022 (онлайн), ФИО4,  доверенность № 2022/21.09-06/ВИС И от 21.09.2022, ФИО5, доверенность   № 2022/21.09-05/ВИС И от 21.09.2022, ФИО6, доверенность № 2022/01.02-403/ВИС И  от 01.02.2022,  

от департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – ФИО7, доверенность № 07-Исх-2854 от 21.02.2022 (до перерыва), ФИО8,  доверенность № 07-Исх-11675 от 17.06.2022,  

от иных лиц - не явились, извещены, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 148, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»   удовлетворить частично.  

Взыскать с департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВИС  Инфраструктура» денежные средства в размере 40 766 336 рублей 35 копеек, в том числе  

сумму основного долга в размере 38 359 661 рублей 69 копеек, неустойку за период  с 14.08.2021 по 17.01.2022 в размере 2 406 674 рублей 66 копеек, а также расходы по  оплате государственной пошлины в размере 26 923 рублей 77 копеек  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

В удовлетворении встречного иска департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет,  что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на  официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Судья Е.А. Голубева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 09.12.2021 2:04:35

Кому выдана Голубева Елена Анатольевна