Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-9560/2024

г. Благовещенск

25 февраля 2025 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Есауловой Н.В.,  

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Гусейновой В.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 242 480 руб.,  

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 458 556,80 руб.,  

руководствуясь статьями 101, 110, 167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

решил:

по первоначальному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору подряда от 06.02.2024 № П-1 за нарушение срока окончания работ за период с 27.02.2024 по 25.03.2024 в размере 241 580 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 060 руб., всего – 258 640 руб.  

В удовлетворении остальной части в первоначальном иске отказать. по встречному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору подряда от 06.02.2024 № П-1 за нарушение срока оплаты стоимости работ за период с 12.06.2024 по 04.11.2024 в размере 250 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 927,84 руб.  

В удовлетворении остальной части во встречном иске отказать. В результате произведенного судом зачета:  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амстронг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору подряда от 06.02.2024 № П-1 в размере 8 420 руб., судебные расходы по уплате  

государственной пошлины в размере 10 867,84 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья Н.В. Есаулова