АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-13283/2024

г. Ставрополь

19 ноября 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Русановой В.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матвиенко Д.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению комитета градостроительства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, к обществу с ограниченной ответственностью «АН-Интеграция», г. Ростов-на-Дону, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 10.04.2023 № 73 за период с 02.07.2023 по 25.10.2023 в размере 155 525,55 руб., встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «АН-Интеграция», г. Ростов-на-Дону,  

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, к комитету градостроительства администрации города Ставрополя о взыскании неустойки за период с 09.11.2023 по 27.11.2023 в размере 23 773,52 рублей, при участии представителя истца ФИО1, доверенность от 03.10.2023  

 № 06/7-17/1-1/5507, представителя ответчика посредством веб-конференции ФИО2, доверенность от 24.07.2024,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края,  

РЕШИЛ:

исковые требования комитета градостроительства администрации города Ставрополя оставить без удовлетворения.  

 Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  

«АН-Интеграция», г. Ростовна-Дону, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, удовлетворить в части.  

 Заявление комитета градостроительства администрации города Ставрополя о снижении неустойки удовлетворить.  

 Взыскать с комитета градостроительства администрации города Ставрополя в пользу общества с ограниченной ответственностью «АН-Интеграция», г. Ростов-на-Дону,  

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> неустойку за период с 09.11.2023 по 27.11.2023 в размере 11 886,76 рублей, государственную пошлину в размере 2 000 руб.  

 В остальной части встречные исковые требования оставить без удовлетворения.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Русанова В.Г.