АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-26874/2021

г. Новосибирск

07 марта 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трубицыным Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  

(ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» (ОГРН 

<

***>), г. Томск,  

о взыскании неустойки в размере 13 130 705 рублей 49 копеек, 

по встречному иску о взыскании задолженности в размере 40 039 093 рубля 20 копеек, неустойки в размере 4 080 811 рублей 01 копейки,  

при участии в судебном заседании представителей: 

истца - ФИО1, доверенность от 08.02.2021, паспорт, ФИО2, доверенность от 10.10.2023, паспорт;  

ответчика – ФИО3, доверенность от 01.08.2024, паспорт,  

руководствуясь статьями 109, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» в пользу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» неустойку в размере 3 124 135 рублей 79 копеек, расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 88 653 рубля 53 копейки.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. Встречный иск удовлетворить частично.  

Взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» задолженность в размере 14 828 520 рублей 40 копеек, неустойку в размере 2 712 625 рублей 20 копеек, расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 4 000 рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 97 480 рублей.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

 В результате судебного зачета взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» 14 429 836 рублей 28 копеек.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 120 484 рубля.  

 Взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 75 516 рублей.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк