АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 61-92-78, факс: (385-2) 61-92-93; 

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-140/2017

г. Барнаул

21 июня 2017 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем Аксенченко Т.О., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Особая экономическая  зона туристско – рекреационного типа «Бирюзовая катунь», с. Алтайское (ОГРН  1082203000010) к Строительно – проектно – промышленному открытому акционерному  обществу «Стройгаз», г. Барнаул (ОГРН 1022201131116) о взыскании 30 000 000 руб.  неустойки,  

при участии представителей сторон: от истца: Чубучков Р.С. (доверенность, паспорт), от ответчика: не явился, извещен.  На основании статей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,  пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края  

Р Е Ш И Л :

Взыскать со Строительно – проектно – промышленного открытого акционерного  общества «Стройгаз», г. Барнаул (ОГРН 1022201131116) в пользу открытого акционерного  общества «Особая экономическая зона туристско – рекреационного типа «Бирюзовая  катунь», с. Алтайское (ОГРН 1082203000010) 30 000 000 руб. неустойки, 14 000 руб.  расходов по оплате государственной пошлины.  

Взыскать со Строительно – проектно – промышленного открытого акционерного  общества «Стройгаз», г. Барнаул (ОГРН 1022201131116) в доход федерального бюджета  159 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо  в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления  

решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном  суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Н. Пашкова