Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«16» октября 2018 г.  Дело № А12-22695/18  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены  Викторовны,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией  Александровой,  

при участии в судебном заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» - ФИО1, доверенность от 14.08.2018;  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН  

<

***>; ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительные изыскания» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) о взыскании  задолженности и неустойки за нарушение сроков оплаты, по встречному исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» к  обществу с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» о взыскании  договорной неустойки за просрочку выполнения работ;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные изыскания»  (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>) 2 689 960 рублей задолженности по договору от 15.06.2017 № 1266- БКИ310/17, 357 955 рублей 44 копейки неустойки за нарушение сроков оплаты, всего  3 047 915 рублей 44 копейки, а также 30 485 рублей расходов по уплате государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых  инженеров» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в пользу обществу с ограниченной  ответственностью «Строительные изыскания» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  563 735 рублей 72 копейки неустойки за нарушение сроков выполнения работ по  договору от 15.06.2017 № 1266-БКИ310/17, а также 14 275 рублей расходов по уплате  государственной пошлины.  

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Строительные изыскания» (ИНН 3435115362; ОГРН  1123435003394) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых  инженеров» (ИНН 6164263401; ОГРН 1076164003970) 2 484 179 рублей 72 копейки, а  также 16 210 рублей расходов по уплате государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные  изыскания» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 62 рубля  51 копейку государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

СУДЬЯ Е.В. Пономарева