100099_634496 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  14.09.2022 Дело № А62-3906/2022  

 Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании в режиме онлайн-конференции дело по исковому заявлению  

акционерного общества «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала  «Смоленская атомная станция» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергоконтракт- инжиниринг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору подряда от 23.10.2020 № 9/135898-Д за  период с 11.01.2021 по 30.12.2021 в размере 1 862 823,82 рубля  

по встречному заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Техэнергоконтракт- инжиниринг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала  «Смоленская атомная станция» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о внесении изменений в договор подряда от 23.10.2020 № 9/135898-Д при участии: 

от истца: ФИО2 – представитель (доверенность, копия диплома,  паспорт),  

от ответчика: ФИО3, представитель (доверенность, копия диплома) 

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Техэнергоконтракт-инжиниринг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

в пользу акционерного общества «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала  «Смоленская атомная станция» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  неустойку по договор подряда от 23.10.2020 № 9/135898-Д за период с  11.01.2021 по 30.12.2021 в размере 1 862 823,82 рубля, судебные расходы в  виде уплаченной по делу государственной пошлины в размере 31 628 рублей.   В удовлетворении встречных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью «Техэнергоконтракт-инжиниринг» » (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) отказать.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья В.А. Печорина