Дело № А21-15451/2019 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Рокоссовского, д. 2, г. Калининград, 236040 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А21- 15451 /2019

28 июля 2020 года

г. Калининград

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Калининградской области  

Р Е ШИ Л:

Исковые требования акционерного общества «Институт проектирования  транспортных сооружений» удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального казённого учреждения «Управление  капитального строительства» городского округа «Город Калининград» в пользу  акционерного общества «Институт проектирования транспортных сооружений»  задолженность в размере 330 491 рубль 70 копеек, в том числе, основной долг в  размере 297 000 рублей, неустойку в размере 33 491 рубль 70 копеек по пунктам  8.2, 8.2.1 контракта за период с 21.09.2017 по 25.11.2019.  

Взыскать с муниципального казённого учреждения «Управление  капитального строительства» городского округа «Город Калининград» в пользу  акционерного общества «Институт проектирования транспортных сооружений» в  возмещение расходов по оплате государственной пошлины 9519 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска акционерному обществу «Институт  проектирования транспортных сооружений» отказать.  

Встречной иск муниципального казённого учреждения «Управление  капитального строительства» городского округа «Город Калининград»  удовлетворить частично.  

Взыскать с акционерного общества «Институт проектирования  

Дело № А21-15451/2019 

транспортных сооружений» в пользу муниципального казённого учреждения  «Управление капитального строительства» городского округа «Город  Калининград» неустойку в размере 44 683 рубля 65 копеек по пунктам 8.1, 8.3.1  контракта за период с 25.04.2017 по 20.08.2017.  

В остальной части встречного иска муниципальному казённому учреждению  «Управление капитального строительства» городского округа «Город  Калининград» отказать.  

В результате зачёта частично удовлетворённого первоначального и частично  удовлетворенного встречного исков взыскать с муниципального казённого  учреждения «Управление капитального строительства» городского округа «Город  Калининград» в пользу акционерного общества «Институт проектирования  транспортных сооружений» сумму в размере 295 327 рублей 05 копеек.  

Взыскать с акционерного общества «Институт проектирования  транспортных сооружений» в доход федерального бюджета 1639 рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок  со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Калининградской области.  

 Судья М.С. Глухоедов