АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции 

(резолютивная часть) 

«

Дело № А38-9336/2016

г. Йошкар-Ола

2» февраля 2017 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  в лице судьи Баженовой А.Н.  

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарем ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации  строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Отделочник» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании законной неустойки с участием представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности,  от ответчика – ФИО3 по доверенности.  

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Отделочник»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) законную неустойку по договору № 345/15 от 14.07.2015 в сумме  134 975 руб. 28 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 4254  рубля. В остальной части иска отказать.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) государствен- ную пошлину в сумме 103 рубля в доход бюджета РФ.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Отделочник»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) государственную пошлину в сумме 768  рублей в доход бюджета РФ.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пер- вый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий  Эл.  

Судья А.Н. Баженова