А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й СУД А Л Т А Й С К О Г О К Р А Я 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д.76, тел.: (3852) 61-92-78, факс: 61-92-93 

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-4792/2020

г. Барнаул

13 октября 2020 года

Арбитражный суд Алтайского края в лице судьи Кулика М.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (656043, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул»  (656043, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 9966024 руб. 90 коп. неустойки за  просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 480/15-ЮО от  16.06.2015, при участии в судебном заседании: представителя от истца – ФИО2, по доверенности от 03.08.2020, представитель ответчика - ФИО3, по  доверенности от 09.01.2020, представитель ООО «Алтайгидрострой» - ФИО4 по доверенности от 10.01.2020, представитель ООО «Спецстройкомплект»  ФИО4 по доверенности от 10.01.2020, представитель ООО  «Алтайгидрострой» - ФИО4 по доверенности от 10.01.2020, представитель  третьего лица АКГУП «Алтайские инженерные системы» - ФИО5 по  доверенности от 09.01.2020,  

Руководствуясь ст.330 Гражданского кодекса РФ, а также статьями 65, 71,  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром  газораспределение Барнаул» (ОГРН 

<

***>) в пользу Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (ОГРН  

<

***>) неустойку в сумме 5695456 руб. 01 коп.  

 В остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром  газораспределение Барнаул» (ОГРН 1172225032440) в доход Федерального бюджета  Российской Федерации 41621 руб. 49 коп.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Федеральный  арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья М.А. Кулик