70/2024-588(1) 

 

Арбитражный суд Чукотского автономного округа улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000, www.chukotka.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А80-403/2023

г. Анадырь

06 февраля 2024 года

Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи Руникиной Н.П.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Акпасовой З.К.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством видеоконференц-связи  при содействии Арбитражного суда Томской области и веб-конференции дело по  исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия  «Росморпорт» в лице Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Сибирский институт по изысканиям и проектированию  сооружений связи» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки и штрафов при участии: 

от истца посредством веб-конференции – представитель ФИО1 по  доверенности от 17.10.2022 № 253-2022, диплом;  

от ответчика посредством видеоконференц-связи при содействии Арбитражного  суда Томской области – и.о. директора АО «Гипросвязь-4» ФИО2 на  основании приказа от 05.02.2024 № 23-Л, представитель ФИО3 по доверенности  от 19.10.2023 № Н2/1023, удостоверение адвоката,  

руководствуясь статьями 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества  «Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного унитарного  предприятия «Росморпорт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за  нарушение срока выполнения работ по договору на выполнение изыскательских и  проектных работ по объекту «Строительство объектов Глобальной морской системы связи  при бедствии на трассах Северного морского пути» Береговая станция Певек службы  НАВТЭКС от 16.09.2019 № ДБФ 72/2-19 за период с 01.05.2021 по 31.03.2022 в размере  5442075 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 39719 руб., а всего  взыскать 5481794 руб.  

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд в порядке главы 34 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181, статьей 276 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Жалоба на решение суда подается через  Арбитражный суд Чукотского автономного округа.  

Судья Н.П. Руникина