28/2024-2677(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-17599/2023

г. Новосибирск

10 января 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН 

<

***>),  г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Промэнергострой" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск; Ассоциации строительных организаций  Новосибирской области (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

при участии в деле в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора 1) Департамента  энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ОГРН  1075406030270); 2) общества с ограниченной ответственностью «Дирекция  объединенных строительных трестов - Новосибирск» (ОГРН 

<

***>);  3) общества с ограниченной ответственностью «Сибконтрольсервис» (ОГРН  

<

***>), 3) ООО «ПСК Регион Проект» (ИНН 

<

***>),  

о взыскании неустойки в сумме 202 266 рублей 54 копеек, при участии: 

от истца – ФИО2, доверенность № 79 от 12.12.2023, паспорт,  диплом;  

от ответчика - 1) не явился, извещен 2) ФИО3, доверенность от  01.06.2023, паспорт, диплом; 3) не явился, извещен,  

от третьих лиц: не явились, извещены, 

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Промэнергострой" (ОГРН 

<

***>), а при недостаточности денежных  средств субсидиарно с Ассоциации строительных организаций Новосибирской  области (ОГРН 

<

***>) в пользу Фонда модернизации и развития  жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований  Новосибирской области (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 202 266  рублей 54 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в  размере 7045 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова