АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-8492/2021

17 февраля 2022 года

г. Ставрополь

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Стукалова А.В., при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Попковой С.Ю., рассмотрев в судебном заседании  исковое заявление Управления по делам территорий администрации Благодарненского городского  округа Ставропольского края, г. Благодарный, Ставропольский край, ОГРН 1192651000167, к  ООО «Строитель-ВС», г. Георгиевск, Ставропольский край, ОГРН 1022601164266, о взыскании  пени и штрафа по муниципальному контракту 0121600011010000061-351692 от 01.09.2020 и  исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строитель-ВС», г. Георгиевск,  ОГРН 1022601164266, к управлению по делам территорий администрации Благодарненского  городского округа Ставропольского края, г. Благодарный, ОГРН 1192651000167, третьи лица:  министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН  1082635013450, общество с ограниченной ответственностью «Строительный дорожный  контроль», г. Ставрополь, ОГРН 112265101910, общество с ограниченной ответственностью  «Проектгражданстрой», г. Георгиевск, ОГРН 1162651076279, о взыскании задолженности по  оплате фактически выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600011010000061351692 от 01.09.2020 в размере 3 834 230 руб., при участии от Управления по делам территорий  администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края-Демченко Е.Н. по  доверенности от 09.02.2022, представителя ООО «Строитель-ВС» - Литвинова Н.И. по  доверенности от 10.01.2022, а также Князевой Т.А. по доверенности от 10.01.2022, представителя  ООО «Проектгражданстрой»- Литвинова Н.И. по доверенности от 10.01.2022, в отсутствие  неявившихся лиц.  

Руководствуясь статьями 104, 110, 170, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Строитель-ВС», г. Георгиевск,  ОГРН 1022601164266, о несоразмерности неустойки отклонить.  

Исковые требования Управления по делам территорий администрации Благодарненского  городского округа Ставропольского края, г. Благодарный, Ставропольский край, ОГРН  1192651000167, удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель-ВС», г. Георгиевск,  ОГРН 1022601164266, в пользу Управления по делам территорий администрации  Благодарненского городского округа Ставропольского края, г. Благодарный, Ставропольский  край, ОГРН 1192651000167, пени в размере 288 769,94 руб. и штраф в сумме 4 444 444 руб., всего  4 733 213,94 руб.  

В остальной части исковых требований Управления по делам территорий администрации  Благодарненского городского округа Ставропольского края, г. Благодарный, Ставропольский  край, ОГРН 1192651000167, отказать.  

Возвратить Управлению по делам территорий администрации Благодарненского городского  округа Ставропольского края, г. Благодарный, Ставропольский край, ОГРН 1192651000167, из  федерального бюджета ошибочно уплаченную госпошлину на основании платежного поручения   № 107429 от 31.05.2021 в размере 63 713 руб.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строитель-ВС», г.  Георгиевск, ОГРН 1022601164266, удовлетворить полностью.  

Взыскать с Управления по делам территорий администрации Благодарненского городского  округа Ставропольского края, г. Благодарный, Ставропольский край, ОГРН 1192651000167, в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель-ВС», г. Георгиевск, ОГРН  1022601164266, основную задолженность в размере 3 834 230 руб., а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 42 171 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строитель-ВС», г. Георгиевск,  ОГРН 1022601164266, из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину на основании  платежного поручения № 55 от 04.06.2021 в размере 15 копеек.  

Произвести зачет исковых требований Управления по делам территорий администрации  Благодарненского городского округа Ставропольского края, г. Благодарный, Ставропольский  край, ОГРН 1192651000167, и исковых требований общества с ограниченной ответственностью  «Строитель-ВС», г. Георгиевск, ОГРН 1022601164266.  

В результате зачета исковых требований сторон взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Строитель-ВС», г. Георгиевск, ОГРН 1022601164266, в пользу в пользу  Управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа  Ставропольского края, г. Благодарный, Ставропольский край, ОГРН 1192651000167, штраф в  сумме 856 812,94 руб.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.В. Стукалов Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 06.04.2021 10:26:43Кому выдана Стукалов Алексей Вячеславович