Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Краснодар Дело № А32-3912/2018  03.07.2018 г.  

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Н.В. Ивановой,  руководствуясь статьями 49, 65, 71, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований - удовлетворить.  

Считать исковыми требованиями по делу: о взыскании с общества с ограниченной  

ответственностью «Альфа Строительная Компания» суммы неустойки за период с  

10.01.2017 по 22.11.2017 в размере 606 357 рублей 60 копеек. 

В остальной части отказ истца от исковых требований - принять.  Производство по делу в части отказа - прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа Строительная  

Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «Юстина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за  

период с 10.01.2017 по 22.11.2017 в сумме 303 178 рублей 80 копеек. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа Строительная  

Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

15 127 рублей государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Судья Н.В. Иванова