Арбитражный суд Калининградской области 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А21-9330/2019

г. Калининград

02 декабря 2019 года

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Заявление удовлетворить. 

Признать незаконными действия Агентства по архитектуре,  градостроению и перспективному развитию Калининградской области,  выразившиеся в отказе в продлении срока действия разрешения на  строительство ЗАО «АПИКО» рыбоводных прудов и подъездной  автодороги к ним до 31.12.2022 года.  

Обязать Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному  развитию Калининградской области продлить срок действия разрешения  на строительство ЗАО «АПИКО» рыбоводных прудов и подъездной  автодороги к ним до 31.12.2022 года.  

Взыскать с Агентства по архитектуре, градостроению и  перспективному развитию Калининградской области в пользу ЗАО  «АПИКО» судебные расходы в размере 3 000 рублей.  

Вернуть ЗАО «АПИКО» из федерального бюджета излишне  уплаченную пошлину в размере 3000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его  принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья И.Л. Гурьева