АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Омск  № дела  22 августа 2024 года А46-10301/2024  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Осокиной Н.Н. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рожновым А.Д., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к  Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании незаконным отказа (письмо от 02.05.2024   № исх.ОГ-ДАГО09/306) во внесении изменения в разрешение на строительство от 31.10.2022   № 55-36-160-2022 в части продления срока действия, об обязании внести изменение в  разрешение на строительство от 31.10.2022 № 55-36-160-2022 в части продления срока  действия в соответствии с ранее поданным заявлением от 23.04.2024 № ДАГ-МУ/306-ОГ,  

решил:

требование индивидуального предпринимателя ФИО1  удовлетворить.  

Признать отказ Департамента архитектуры и градостроительства Администрации  города Омска, изложенный в письме от 02.05.2024 № исх.ОГ-ДАГО09/306, во внесении  изменения в разрешение на строительство от 31.10.2022 № 55-36-160-2022 в части продления  срока действия незаконным, как не соответствующий Градостроительному кодексу  Российской Федерации.  

Обязать Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска  в течение семи дней со дня вступления решения арбитражного суда по настоящему делу в  законную силу на основании ранее поданного индивидуальным предпринимателем  ФИО1 заявления от 23.04.2024, внести изменения в  разрешение на строительство от 31.10.2022 № 55-36-160-2022 в части продления срока  действия указанного разрешения на строительство.  

Взыскать с Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города  Омска в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1  300 рублей государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме), а также в порядке  кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух  месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа  не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в  арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека  арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Н.Н. Осокина