100099_553837 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  27.02.2020 Дело № А62-1753/2019  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи 

Печориной В. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании  дело по исковому заявлению  

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  производственная компания «РемСтройАльянс» (ОГРН 

<

***>;  

ИНН 

<

***>) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Аркада +»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>);  

акционерное общество «Газпром газораспределение Смоленск» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>);  

муниципальное казенное учреждение «Строитель» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>),  

Администрация города Смоленска 

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, процентов за  пользование чужими денежными средствами,  

при участии: 

от истца: ФИО2, представитель по доверенности;  от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности;  

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  производственная компания «РемСтройАльянс» (ОГРН 1126732000031;  

ИНН 

<

***>) в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 03.09.2018 по  14.12.2018 в размере 114 682,97 рубля.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  производственная компания «РемСтройАльянс» (ОГРН 

<

***>;  

ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Исполнительный лист о взыскании государственной пошлины выдать  после вступления решения в законную силу.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья В.А. Печорина