35/2017-78547(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-4203/2017

г. Хабаровск

03 июля 2017 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Тищенко А.П. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства города  Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная  компания «Альтаир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 

<

...> (1- 22) о взыскании 239 400 руб. и по встречному иску общества с ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная компания «Альтаир» к  муниципальному казенному учреждению «Управление капитального  строительства города Комсомольска-на-Амуре» о взыскании 46 410 руб.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

первоначальный иск муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре»  к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная  

компания «Альтаир» о взыскании неустойки в размере 239 400 руб.  удовлетворить частично в размере 74 970 руб.  

Отказать в удовлетворении остальной части первоначального иска.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» к муниципальному казенному  учреждению «Управление капитального строительства города  Комсомольска-на-Амуре» о взыскании неустойки в размере 46 410 руб.  удовлетворить частично в размере 34 965 руб.  

Отказать в удовлетворении остальной части встречного иска. 

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная  компания «Альтаир» к муниципальному казенному учреждению  «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре»  неустойку в размере 27 053 руб. 21 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 2 999 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Тищенко А.П.