100502_2762148 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Пермь 

«21» октября 2019г. Дело № А50-2484/2019  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Сычевой К.В., рассмотрел в судебном заседании дело по иску публичного  акционерного общества «Уралкалий» (618426, Пермский край, г. Березники,  ул. Пятилетки 63, ОГРН: 1025901702188, ИНН: 5911029807) к обществу с  ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 59»  (614097, г. Пермь, ул. Песчаная, д. 1 , ОГРН: 1135906000867, ИНН:  5906118699) о взыскании неустойки в размере 1 317 268 руб. 46 коп.,  штрафной неустойки в размере 9 432 576 руб. 56 коп.  

по объединенному делу по иску общества с ограниченной  ответственностью "Строительно-монтажный трест № 59" (614097 Пермский  край г Пермь ул Песчаная д. 1, ОГРН 1135906000867, ИНН 5906118699) к  публичному акционерному обществу "УРАЛКАЛИЙ" (618426 Пермский  край г Березники ул Пятилетки д. 63, ОГРН 1025901702188, ИНН  5911029807) о признании отказа от исполнения договора подряда № 5-4 от  19.05.2014 недействительным,  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования публичного акционерного общества «Уралкалий»  (ОГРН: 1025901702188, ИНН: 5911029807) удовлетворить.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажный трест № 59» (ОГРН: 1135906000867, ИНН: 5906118699) в пользу  публичного акционерного общества «Уралкалий» (ОГРН: 1025901702188,  ИНН: 5911029807) неустойку в размере 10 749 845 руб. 02 коп., судебные  расходы на оплату государственной пошлины в размере 76 749 руб. 00 коп.  

3. Вернуть публичному акционерному обществу «Уралкалий» (ОГРН:  1025901702188, ИНН: 5911029807) из федерального бюджета излишне  уплаченную государственную пошлину в размере 9 053 руб. 00 коп.  

4. В удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажный трест № 59» (ОГРН:  1135906000867, ИНН: 5906118699) по объединенному делу отказать.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Судья Ю.А. Лавров