16_1149128  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ 

Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-2346/2021

г. Южно-Сахалинск

27 июля 2021 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

государственного унитарного предприятия Сахалинской области  «Долинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 694051, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Рыбводстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  693004, 

<

...>, Б/1)  

о взыскании задолженности по договору подряда № РВС/217/20 от  07.07.2020, неустойки,  

при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 09.03.2021; 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 29.07.2020.  

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

производство по делу в части требования о взыскании задолженности по  оплате за выполненные работы в размере 3 447 016 рублей прекратить.  

Исковые требования в остальной части удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Рыбводстрой» в пользу  государственного унитарного предприятия Сахалинской области «Долинское  дорожное ремонтно-строительное управление» неустойку за просрочку  оплаты выполненных работ в размере 139 767 (сто тридцать девять тысяч  семьсот шестьдесят семь) рублей 10 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Рыбводстрой» в доход федерального  бюджета 28 735 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать пять) рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников