209/2019-57102(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022  тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-4192/2019

24 сентября 2019 года

г. Иваново

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Ивановская птицефабрика» (ИНН  

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Целина» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>)  

о взыскании неосвоенного аванса по договору подряда в размере 893 976,76 руб. и  неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда в размере  147 600 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  РФ,   

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО «Ивановская птицефабрика» удовлетворить. 

2. Взыскать с ООО «Целина» в пользу ООО «Ивановская птицефабрика»  неосновательное обогащение в размере 893 976,76 руб., неустойку за нарушение  сроков выполнения работ по договору подряда в размере 147 600 руб. и расходы по  оплате государственной пошлины по делу в размере 23 195 руб.  

3. Возвратить ООО «Ивановская птицефабрика» из федерального бюджета  401 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному  поручению № 2674 от 27.05.2019г.  

4. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд (610007, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия в  соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса  РФ.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

Судья Скобелева Е.Г. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.02.2019 16:47:17Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна