2141/2022-333427(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-8326/2021

г. Казань

23 декабря 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Абульхановой Г.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело А65-8326/2021, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  2 000 000 рублей неустойки за просрочку выполнения работ, 216 866 руб. 04 коп. долга,  54 464 руб. госпошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой",  г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета  106 378 руб. госпошлины.  

В иске общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  "Экострой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 21 807 941, 91  руб. неосновательного обогащения, 235 705 руб. 02 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами отказать.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  "Экострой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 2 400 656 руб. 62 коп. долга за выполненные работы, 196 870 руб. 29 коп. процентов  за пользование чужими денежными средствами за период с 01.03.2021 по 31.03.2022,  начисленные на сумму долга проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395  ГК РФ за период с 03.10.2022 по день фактической оплаты суммы долга.  

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  "Экострой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  18 674 руб. госпошлины по встречному иску.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 56 858 руб.  госпошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  "Экострой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 356 433 руб. 48 коп. расходов по оплате судебной экспертизы.  

Провести зачет госпошлины, оплаченной обществом с ограниченной ответственностью  "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в  результате зачета выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  "Экострой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из  федерального бюджета 87 704 руб. госпошлины.  

Провести зачет взысканных сумм, в результате зачета взыскать с общества с  ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "СитиСтройПлюс", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 682 630 руб. 35 коп.  долга, начисленные на сумму долга проценты за пользование чужими денежными средствами по  ст. 395 ГК РФ за период с 03.10.2022 по день фактической оплаты суммы долга.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  "Экострой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета  арбитражного суда 300 000 руб., внесенные для оплаты повторной экспертизы, по реквизитам,  указанным в платежном поручении.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья Г.Ф. Абульханова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 2:28:53Кому выдана Абульханова Галия Фатыховна