1154_1333814 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А83-6113/2020

08 июля 2021 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении  

протокола судебного заседания помощником судьи О.П, ФИО1, рассмотрев дело по  

исковому заявлению 

Администрации Симферопольского района Республики Крым (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортная строительная  

компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств, 

и по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  

«Дорожно-транспортная строительная компания» к Администрации Симферопольского района Республики Крым, о взыскании денежных средств 

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  

требований относительно предмета спора: - ООО «КрымСтройЭксперт», 

- Администрации Красногвардейского сельского поселения Симферопольского  

района Республики Крым 

в отсутствие лиц, участвующих в деле 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований Администрации Симферопольского  района Республики Крым – отказать в полном объеме.  

2. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- транспортная строительная компания» удовлетворить частично.  

3. Взыскать с Администрации Симферопольского района Республики Крым  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Дорожно-транспортная строительная компания» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) сумму основной задолженности в размере 289 035,86 руб., сумму пени в  размере 16 903,78 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме  7 665,37 руб.  

4. Продолжить взыскание с Администрации Симферопольского района  Республики Крым (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортная строительная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойки за каждый день просрочки исполнения  обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации, начиная с 09.12.2020 г. по день  фактического исполнения обязательств по оплате долга, при сумме задолженности равной  289 035,86 руб.  

5. В остальной части исковых требований Общества с ограниченной  ответственностью «Дорожно-транспортная строительная компания» - отказать.  

6. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- транспортная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 286,38 руб.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд  (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух  месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда  апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья М.Е. Можарова