Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-3855/2020

г. Краснодар

22 декабря 2020 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гречко О.А. 

руководствуясь статьями 110, 167-171 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Иск ФГУП "УСС" удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройсбест" в пользу  

Федерального государственного унитарного предприятия "Управление Специального  

Строительства" неустойку в размере 7449982 руб. 94 коп. В остальной части в иске отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Управление  

Специального Строительства" в пользу общества с ограниченной ответственностью ООО  

"Стройсбест" 4 126 720 руб. 92 коп. – долга. В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать. 

В порядке взаимозачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

ООО "Стройсбест" в пользу Федерального государственного унитарного предприятия  

"Управление Специального Строительства" неустойку в размере 3 323 262руб. 02 коп. 

Взыскать с ООО "Стройсбест" в доход федерального бюджета госпошлину в сумме  

183218 руб. 

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в Пятнадцатый  

арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. 

Судья О.А. Гречко