1281/2017-200116(3) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 30 августа 2017 года 

по делу А33-346/2017 Красноярск 

24 августа 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно- строительное управление № 9» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский  край, г. Железногорск, дата регистрации - 31.12.2002) в пользу открытого акционерного  общества «347 Военпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Самарская область, г.  Самара, дата регистрации - 17.11.2003) задолженность по договору субподряда № 14-2103-5  от 12.03.2014 в размере 5 180 570,65 руб., проценты за пользование чужими денежными  средствами в размере 353 522,98 руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с открытого акционерного общества «347 Военпроект» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, Самарская область, г. Самара, дата регистрации - 17.11.2003) в пользу  федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное  управление № 9» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г.  Железногорск, дата регистрации - 31.12.2002) неустойку за нарушение сроков выполнения  работ по договору субподряда № 14-2103-5 от 12.03.2014 в размере 682932,07 руб.  

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.  

Произвести зачет встречных требований. С учетом проведенного зачета взыскать с  федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное  управление № 9» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г.  Железногорск, дата регистрации - 31.12.2002) в пользу открытого акционерного общества  «347 Военпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Самарская область, г. Самара,  дата регистрации - 17.11.2003) 4 851 161,56 руб.  

Взыскать с открытого акционерного общества «347 Военпроект» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, Самарская область, г. Самара, дата регистрации - 17.11.2003) в доход  федерального бюджета 11837 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно- строительное управление № 9» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский  край, г. Железногорск, дата регистрации - 31.12.2002) в доход федерального бюджета 50 670  руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Л.А. Данекина