АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

 

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ

Дело № А29-15741/2017

19 марта 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Босова А.Е.,

рассмотрел в порядке упрощённого производства, без вызова сторон,

дело № А29-15741/2017 по иску общества с ограниченной ответственностью

«Торгово строительная компания Гранд»

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к муниципальному общеобразовательному учреждению

«Гимназия № 2 г. Воркуты»

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 357 913 рублей 61 копейки неустойки

за период с 22.08.2017 по 16.11.2017 за просрочку оплаты

выполненных в рамках муниципального контракта от 06.06.2017 № 4 работ.

 

Руководствуясь статьёй 49, частью 3.1 статьи 70, статьями 110, 112, 167 — 171, 180, 181, 226 — 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

1. Принять уточнения исковых требований от 14.03.2018.

2. Иск удовлетворить.

         3. Взыскать с муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2 г. Воркуты» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торгово строительная компания Гранд» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 357 913 рублей 61 копейку неустойки за период с 22.08.2017 по 16.11.2017 и 10 158 рублей 27 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины.

         4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Торгово строительная компания Гранд» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)                        из федерального бюджета 1 193 рубля 05 копеек государственной пошлины.

         5. Выдать исполнительный лист и справку на возврат государственной пошлины.

6. Разъяснить, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд                           с заявлением о составлении мотивированного решения арбитражного суда в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения (резолютивной части) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).

7. Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия (резолютивной части решения), а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда — со дня принятия решения в полном объёме.

         

Судья                                                                               А.Е. Босов