95/2018-35449(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-16392/2017

23 апреля 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Вахричева Е.Н.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства  

строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (ИНН: 

<

***>,  

ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Первый  

ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

третье лицо: временный управляющий ФИО2  о взыскании неустойки,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку в сумме 2 856 809 руб.  

82 коп. 

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 37 284 руб.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать  после вступления решения в законную силу.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном  порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей  жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня  изготовления в полном объеме.  

Судья Е.Н. Вахричев