44/2017-55869(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-7170/2016

11 июля 2017 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Юдиной О.П.  рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску муниципального учреждения «Управление капитального  строительства» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Эталон»  (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании убытков, пени, штрафа 

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Эталон» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  

к муниципальному учреждению «Управление капитального  строительства» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о признании недействительным решения об одностороннем отказе от  исполнения муниципального контракта, взыскании неустойки, процентов за  пользование чужими денежными средствами, процентов за неисполнение  денежного обязательства  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171, 176, 180-181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эталон»  (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу муниципального  учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) 27 200 руб. 06 коп. убытков, 2 073 759 руб. 59 коп.  пени, 253 250 руб. 38 коп. штрафа.  

2. В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

3. Принять частичный отказ общества с ограниченной ответственностью  «Эталон» от встречных исковых требований к муниципальному учреждению  «Управление капитального строительства» о взыскании законных процентов  в размере 205 148 руб. 10 коп. Производство по делу в указанной части  прекратить.  

4. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального  строительства» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Эталон» (ИНН: 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>) 3 418 руб. 79 коп. неустойки, 186 962 руб. 01 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами, 6 092 руб. 91 коп.  судебных расходов на оплату государственной пошлины.  

5. В удовлетворении встречных исковых требований в остальной части  отказать.  

6. Произвести зачет встречных однородных требований и взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Эталон» (ИНН: 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>) в пользу муниципального учреждения «Управление  капитального строительства» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  27 200 руб. 06 коп. убытков, 2 073 759 руб. 59 коп. пени, 56 776 руб. 67 коп.  штрафа.  

7. Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Эталон»  (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  26 428 руб. государственной пошлины.  

8. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

 9. Разъяснить, что решение может быть обжаловано в апелляционном  порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в  месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья О.П. Юдина