АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б  

http://ivanovo.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 

Дело № А17-311/2022

г. Иваново

25 июля 2024 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Смирнова В.А., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Лагутой А.Ю., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Алком» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» (до переименования  «Стеклострой») (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании  задолженности по договорам подряда № ЗПФ-10/06/19 от 10.06.2019 и № ЛГФ- Ал10/07/19 от 10.07.2019, пени и расходов по уплате государственной пошлины, а  также по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Штандарт.Строй» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Алком» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки и расходов по уплате  государственной пошлины,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Принят отказ общества с ограниченной ответственностью «Алком»  (ИНН: 

<

***>) от исковых требований к обществу с ограниченной  ответственностью «Штандарт.Строй» (ИНН: 

<

***>) о взыскании суммы  неустойки по договору подряда № ЛГФ-Ал 10/07/19 от 10.07.2019 за период с  28.03.2020 по 21.02.2023 в размере 2 727 рублей 82 копейки, содержащийся в  ходатайстве об уточнении исковых требований от 24.07.2024, и в указанной части  прекратить производство по делу.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Алком»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй»  (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алком»  (ИНН: 

<

***>):  

1) по договору подряда от 10.06.2019 № ЗПФ-10/06/19:  

- сумму основного долга (стоимость выполненных работ) в размере 159 078  рублей 48 копеек;  

- пени за просрочку оплаты выполненных работ за период с 23.08.2021 по  24.07.2024, за вычетом периода моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022 (184 дня), в  размере 14 046 рублей 63 копейки;  

- пени за просрочку оплаты выполненных работ за период с 25.07.2024 по  дату фактического исполнения обязательств по оплате основного долга, исходя из  ставки 0,01 % от суммы неуплаченного основного долга;  

2) по договору подряда от 10.07.2019 № ЛГФ-Ал 10/07/19 сумму  основного долга (обеспечительного платежа) в размере 54 556 рублей 40 копеек;  

3) расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 554 рубля.  

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с  ограниченной ответственностью «Алком» отказать.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Штандарт.Строй» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алком»  

(ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Штандарт.Строй» (ИНН: 

<

***>):  

- неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от  10.06.2019 № ЗПФ-10/06/19 за период с 01.11.2019 по 31.07.2020 в размере 327 800  рублей 61 копейка;  

- неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от  10.07.2019 № ЛГФ-Ал 10/07/19 за период с 02.10.2019 по 31.12.2019 в размере  95 314 рублей 50 копеек;  

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 37 177 рублей. 

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований общества  с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» отказать.  

Произвести зачет частично удовлетворенных первоначальных и встречных  исковых требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Алком» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Штандарт.Строй» (ИНН: 

<

***>) денежные средства в  сумме 225 056 рублей 60 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Алком»  

(ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета часть уплаченной по платежному  поручению от 30.12.2021 № 340 государственной пошлины в размере 2 387 рублей.  

Решение

 может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня его принятия или в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в  законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

Судья В. А. Смирнов