Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-1633/2022

30 мая 2022 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 24.05.2022

Мотивированное решение изготовлено 30.05.2022

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Строительное управление-888" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 25.11.2002, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677014, 

<

...>) от 20.01.2017 г. № б/н к обществу с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "АЛААС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.02.2017, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677007, 

<

...>) о взыскании 14 297 038,26 рублей, в том числе 1 945 514, 38 рублей основного долга по договору № 01/06/2020 от 01.06.2020, 611 615, 37 рублей основного долга по договору № 02/06/2020 от 10.06.2020, 4 993 015, 70 рублей основного долга по договору № 03/07/2020-СБ/п от 06.07.2020, 2 942 909, 67 рублей основного долга по договору № 02/07/2020-СБ/п от 31.07.2020, 3 803 983, 14 рублей пени.

На судебное заседание явились: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.03.2022, удостоверение адвоката о 10.03.2022 №940; 

от ответчика: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Строительное управление-888" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 20.01.2017 г. № б/н к обществу с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "АЛААС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 14 297 038,26 рублей, в том числе 1 945 514, 38 рублей основного долга по договору № 01/06/2020 от 01.06.2020, 611 615, 37 рублей основного долга по договору № 02/06/2020 от 10.06.2020, 4 993 015, 70 рублей основного долга по договору № 03/07/2020-СБ/п от 06.07.2020, 2 942 909, 67 рублей основного долга по договору № 02/07/2020-СБ/п от 31.07.2020, 3 803 983, 14 рублей пени. 

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика, извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

16.05.2022 от ответчика поступил отзыв. 

Суд, руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посовещавшись на месте, объявил перерыв до 24.05.2022 15 час. 15 мин. О перерыве сделано публичное извещение  в сети Интернет на сайте Арбитражного суда РС (Я) http:// yakutsk.arbitr.ru.

После перерыва судебное заседание продолжено 24.05.2022 15 час. 15 мин., в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, при участии представителя истца, присутствовавшего до перерыва.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, провел судебное заседание в отсутствие представителя ответчика. 

Представитель истца поддержал требования, представил читаемые акты, справки. 

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщил документы в материалы дела.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

1) 01.06.2020 между акционерным обществом «СУ-888» (субподрядчик) и общество с ограниченной ответственностью Северная торговая компания «Алаас» (подрядчик) подписан договор субподряда № 01/06/2020, по условиям которого субподрядчик обязался выполнить работы по объекту: «Ремонт ул. Свердлова на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова», а генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ, выполняемых субподрядчиком по договору, составляет 13 680 093, 62 рублей, в том числе НДС – 2 280 015, 60 рублей. Подрядчик удерживает с субподрядчика 8% от стоимости выполненных работ за оказанные субподрядные услуги, в том числе НДС 20 %, удерживается с подрядчика ежемесячно при расчете за выполнение работы в форме КС-3.

По п. 3.1 договора оплата выполненных субподрядчиком работ, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется ежемесячно, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью доходов на соответствующий финансовый год по данному объекту, в сроки и в размерах, которые установлены договором, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и выставления счета подрядчику на оплату работ, в соответствии с условиями договора.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится подрядчиком после завершения ремонта, в течение 30 календарных дней со дня подписания акт приемки отремонтированного участка автомобильной дороги (п. 3.2 договора).

Пунктом 12.3 договора предусмотрена ответственность подрядчика, пеня начисляется за каждый день просрочки подрядчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

По результатам выполнения работ  субподрядчик оформил акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 17.11.2020 на сумму 2 114 689, 55 рублей, справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 17.11.2020 на сумму 1 945 514, 38 рублей (за минусом согласно п. 2.1 договора 8% - 169 175, 16 рублей), документы подписаны обеими сторонами без замечаний.

2) 10.06.2020 между акционерным обществом «СУ-888» (субподрядчик) и общество с ограниченной ответственностью Северная торговая компания «Алаас» (подрядчик) подписан договор субподряда № 02/06/2020, по условиям которого субподрядчик обязался выполнить работы по объекту: «Ремонт ул. Курашова на участке от ул. Лермонтова до пр. Ленина», а генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ, выполняемых субподрядчиком по договору, составляет 26 350 641, 76рублей, в том числе НДС – 4 391 773, 63 рублей. Подрядчик удерживает с субподрядчика 8% от стоимости выполненных работ за оказанные субподрядные услуги, в том числе НДС 20 %, удерживается с подрядчика ежемесячно при расчете за выполнение работы в форме КС-3.

По п. 3.1 договора оплата выполненных субподрядчиком работ, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется ежемесячно, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью доходов на соответствующий финансовый год по данному объекту, в сроки и в размерах, которые установлены договором, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и выставления счета подрядчику на оплату работ, в соответствии с условиями договора.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится подрядчиком после завершения ремонта, в течение 30 календарных дней со дня подписания акт приемки отремонтированного участка автомобильной дороги (п. 3.2 договора).

Пунктом 12.3 договора предусмотрена ответственность подрядчика, пеня начисляется за каждый день просрочки подрядчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

По результатам выполнения работ  субподрядчик оформил акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 06.11.2020 на сумму 664 799, 30 рублей, справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 17.11.2020 на сумму 611 615, 37 рублей (за минусом согласно п. 2.1 договора 8% - 53 183, 94 рублей), документы подписаны обеими сторонами без замечаний.

3) 06.07.2020 между акционерным обществом «СУ-888» (субподрядчик) и общество с ограниченной ответственностью Северная торговая компания «Алаас» (подрядчик) подписан договор субподряда № 03/06/2020-СБ/п, по условиям которого субподрядчик обязался выполнить работы по объекту: «Ремонт ул. Орджоникидзе на участке от ул. П. Алексеева до ул. Петровского», а генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Согласно пункту 3.1 договора стоимость работ, выполняемых субподрядчиком по договору, составляет 11 623 082, 32 рублей, в том числе НДС – 1 937 180, 39 рублей. Подрядчик удерживает с субподрядчика 8% от стоимости выполненных работ за оказанные субподрядные услуги, в том числе НДС 20 %. 

По п. 5.1 договора оплата выполненных субподрядчиком работ, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется не позднее 30 календарных дней с даты подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), исполнительной документации и выставления счета подрядчику на оплату работ, в соответствии с условиями договора.

Пунктом 8.7 договора предусмотрена ответственность подрядчика, пеня в размере 0, 1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

По результатам выполнения работ  субподрядчик оформил акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 23.10.2020 на сумму 11 360 141, 42 рублей, справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 23.10.2020 на сумму 10 451 330, 20 рублей (за минусом согласно п. 3.1 договора 8% - 908 811, 32 рубля), акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 19.11.2020 на сумму 13 536, 98 рублей, справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 19.11.2020 на сумму 12 454, 03 рублей (за минусом согласно п. 3.1 договора 8% - 1 082, 96 рублей), документы подписаны обеими сторонами без замечаний.

Ответчиком частично оплачена задолженность в размере 5 470 768, 53 рублей.

4) 31.07.2020 между акционерным обществом «СУ-888» (субподрядчик) и общество с ограниченной ответственностью Северная торговая компания «Алаас» (подрядчик) подписан договор субподряда № 02/07/2020-СБ/п, по условиям которого субподрядчик обязался выполнить работы по объекту: «Ремонт ул. Петровского на участке от пр. Ленина до ул. Чайковского», а генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Согласно пункту 3.1 договора стоимость работ, выполняемых субподрядчиком по договору, составляет 28 959 583, 29 рублей, в том числе НДС – 4 826 597, 22 рублей. Подрядчик удерживает с субподрядчика 8% от стоимости выполненных работ за оказанные субподрядные услуги, в том числе НДС 20 %.

По п. 5.1 договора оплата выполненных субподрядчиком работ, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется не позднее 30 календарных дней с даты подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), исполнительной документации и выставления счета подрядчику на оплату работ, в соответствии с условиями договора.

Пунктом 8.7 договора предусмотрена ответственность подрядчика, пеня в размере 0, 1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

По результатам выполнения работ  субподрядчик оформил акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 26.10.2020 на сумму 618 244, 02 рублей, справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 26.10.2020 на сумму 568 784, 51 рублей (за минусом согласно п. 3.1 договора 8% - 49 459, 52 рубля), акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 04.12.2020 на сумму 2 580 570, 83 рублей, справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 04.12.2020 на сумму 2 374 125, 16 рублей (за минусом согласно п. 3.1 договора 8% - 206 445, 07 рублей), документы подписаны обеими сторонами без замечаний.

Истцом в материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов за 2020 год, согласно которому у ответчика перед истцом имеется неоплаченная задолженность в размере 10 493 055, 12 рублей.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия № 01 от 11.01.2022 с отметкой о вручении 11.01.2022.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением 02.03.2022, претензия вручена ответчику 11.01.2022.

С учетом изложенного, суд считает досудебный порядок разрешения спора соблюденным.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате за выполненные работы истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчиком в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представлен отзыв в материалы дела, просит прекратить производство по делу, указывает, что истцом представлены документы, не в надлежащем виде, а именно светокопии в нечитаемом виде либо плохого качества, истцом не представлено доказательств направления претензии.

Суд, изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.

Из содержания положений пункта 1 статьи 314 ГК РФ следует, что обязательство должно быть исполнено в определенный договором срок.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 ГК РФ).

Статьями 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий такого обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Факт оказания услуг и наличие у ответчика задолженности, доказан  истцом представлением в материалы дела следующих документов: актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ № 7с от 17.11.2020, № 6с от 06.11.2020, № 1 от 26.10.2020, № 10с от 26.10.2020, № 1 от 04.12.2020, № 15с от 04.12.2020, акта сверки взаимных расчет за 2020 год.

Надлежащих доказательств, опровергающих данные обстоятельства, ответчиком суду не представлено (ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Не имеется доказательств оплаты выполненных работ.

Оценив указанные обстоятельства и представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд удовлетворяет требование истца о взыскании 10 493 055,11 рублей, в том числе 1 945 514, 38 рублей основного долга по договору № 01/06/2020 от 01.06.2020, 611 615, 37 рублей основного долга по договору № 02/06/2020 от 10.06.2020, 4 993 015, 70 рублей основного долга по договору № 03/07/2020-СБ/п от 06.07.2020, 2 942 909, 67 рублей основного долга по договору № 02/07/2020-СБ/п от 31.07.2020.

В связи с несвоевременной оплатой задолженности истцом насчитана пеня по договорам.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об уплате неустойки может быть предъявлено лишь при наличии юридических фактов, позволяющих возложить на должника ответственность.

Согласно п. 12.3 договоров субподряда № 01/06/2020 от 01.06.2020,  № 02/06/2020 от 10.06.2020, пеня начисляется за каждый день просрочки подрядчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Согласно п. 8.7 договоров субподряда № 03/07/2020-СБ/п от 06.07.2020, № 02/07/2020-СБ/п от 31.07.2020, пеня устанавливается в размере 0, 1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Суд, проверив расчет пени истца, признает его арифметически верным, кроме расчетов пени по договору субподряда № 03/07/2020-СБ/п от 06.07.2020 (акт приемки выполненных работ от 19.11.2020), по договору субподряда № 02/07/2020-СБ/п от 31.07.2020 (акт приемки выполненных работ от 04.12.2020).

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По п. 5.1 договоров субподряда № 02/07/2020-СБ/п от 31.07.2020, № 02/07/2020-СБ/п от 06.07.2020, оплата выполненных субподрядчиком работ, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется не позднее 30 календарных дней с даты подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), исполнительной документации и выставления счета подрядчику на оплату работ, в соответствии с условиями договора.

С учетом п. 5.1 договоров, срок оплаты не позднее 30 календарных дней с даты подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), так как последний день срока приходится на нерабочий день –19.12.2020, 05.01.2021, следовательно, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день – 21.12.2020, 11.01.2021 соответственно, пени подлежат начислению с 22.12.2020 и 12.01.2021.

Суд производит расчет пени по договору субподряда № 03/07/2020-СБ/п от 06.07.2020 (акт приемки выполненных работ от 19.11.2020):

12 454, 03 * 435 * 0, 1% = 5 417, 51 руб.

Суд производит расчет пени по договору субподряда № 03/07/2020-СБ/п от 31.07.2020 (акт приемки выполненных работ от 04.12.2020).

2 374 125, 16 * 414 * 0,1 % = 982 887, 82 руб.

Таким образом, удовлетворению подлежат требования о взыскании 14 280 394,48 рубля задолженности, в том числе 10 493 055,11 рублей основного долга, 3 787 339,37 рублей пени, в остальной части исковых требований следует отказать.

Доводы ответчика о том, что истцом представлены документы, не в надлежащем виде, а именно светокопии в нечитаемом виде либо плохого качества, истцом не представлено доказательств направления претензии, судом отклоняются, поскольку в судебном заседании 24.05.2022 представитель истца представил надлежащим образом заверенные читаемые копии первичных документов, в претензии № 01 от 11.01.2022 имеется отметка о вручении претензии ответчику  11.01.2022 с печатью организации.

При обращении в суд истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 94 485 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Пропорциональный размер удовлетворенных требований составляет 99, 89 % (14 280 394, 48 (размер удовлетворенных требований) / 14 297 038, 26 (размер заявленных требований).

С ответчика в доход федерального бюджета следует взыскать государственную пошлину в размере 94 381, 07 рубля (94 485 рублей * 99, 89 %).

С истца в доход федерального бюджета следует взыскать государственную пошлину в размере 103, 93 рублей (94 485 – 94 381, 07).

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу: www.kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "АЛААС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.02.2017, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677007, 

<

...>) в пользу акционерного общества "Строительное управление-888" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 25.11.2002, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677014, 

<

...>) 14 280 394,48 рубля задолженности, в том числе 10 493 055,11 рублей основного долга, 3 787 339,37 рублей пени.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с акционерного общества "Строительное управление-888" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 25.11.2002, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677014, 

<

...>) в доход федерального бюджета 103,93 рубля государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "АЛААС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.02.2017, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 677007, 

<

...>) в доход федерального бюджета 94 381,07 рубль государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

СудьяСемёнова У. Н.