АРБИТРАЖНЫЙ СУД  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, 295000

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-1845/2019

г. Симферополь

05 февраля 2020  года

Резолютивная часть решения оглашена  29.01.2020

Полный текст решения изготовлен  05.02.2020          

 

             Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственность «Ракета-Строй» к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Крым «республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Министерство здравоохранения Республики Крым о взыскании,

при участии:

от истца – не явился;

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности №9 от 09.01.2020;

Обстоятельства дела: Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчика  о взыскании 24 132,97 руб. пени. 

 Исковые требования обосновываются просрочкой оплаты выполненных работ.

Ответчик иск не признает, указывает, что просрочка оплаты произошла не по его вине. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

                                                      УСТАНОВИЛ:

          Между ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» и ООО «РАКЕТА-СТРОЙ»  был заключен Контракт от 14 июля 2015г. №9/359 (далее Контракт). 

          В соответствии с условиями настоящего Контракта (в том числе с учетом дополнений, внесенными в Контракт Дополнительным соглашением от 10.12.2015 г. №б/н): «Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и /или привлеченными силами выполнить полный объем работ по объекту капитального строительства (далее – работы): капитальный ремонт ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» ул. Киевская, 69, г. Симферополь (далее – объект) согласно п. 1.1. Мероприятия 1. Проведение капитального ремонта Задача 1. Укрепления материально технической базы медицинских учреждений в рамках Государственной программы Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 гг.», утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Крым от 11.09.2014 №335 Постановлением Совета Министров Республики Крым от 07.07.2015 №379 (с изменениями) в состав которого входит:

          - капитальный ремонт здания нейрохирургии по адресу 

<

...>;

          - капитальный ремонт кабинета ангиографии в отделении кардиохирургии по адресу 

<

...>;

          - капитальный ремонт отделения неврологии «с региональным сосудистым центром – РСЦ», лит. «У», лит. «Е», лит. «И» по адресу 

<

...>;

          - капитальный ремонт кабинетов рентген-диагностического отделения по адресу 

<

...>;

          - капитальный ремонт кабинета томографии в здании неврологии «с региональным сосудистым центром – РСЦ», лит. «И» по адресу 

<

...>;

          - капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения в подвале хирургического корпуса лит. «А» по адресу 

<

...>;

          - капитальный ремонт рентген кабинета отделения хирургии по адресу 

<

...>;

          - капитальный ремонт рентген кабинета в отделении урологии по адресу 

<

...>;

          - капитальный ремонт здания офтальмологического отделения по адресу 

<

...>;

          - пуско-наладочные работы».

          Выполнение работ и их оплата участниками процесса не оспариваются.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

          Пунктом 4.4.1. Контракта урегулирован порядок оплаты по Контракту, а именно оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком за счет бюджетных источников финансирования (бюджетных ассигнований федерального  бюджета  и бюджета Республики Крым) на 2015год. Заказчик обеспечивает оплату работ в пределах доведенных  лимитов бюджетных обязательств выделенных на данные цели в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) без замечаний, справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и выставления надлежаще оформленного счета на оплату. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Контракту в соответствии с разделом 6 Контракта в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из бюджетных источников финансирования (бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Республики Крым). Счета, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Контракту, должны быть оформлены и предоставлены Подрядчиком в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством Российской Федерации.

          Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что Заказчиком соблюдены требования Контракта в части порядка расчетов, так как оплата за выполнение работы ООО «Ракета – Строй» по объекту: «Капитальный ремонт ГБУЗ РК  «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

<

...>.» за период 01.01.2016-31.01.2016 форма КС 3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» №7 от 29.01.2016, согласно счета от 02.03.2016 №12 в сумме – 6895135,30 руб. была осуществлена 02.03.2016г., в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. 

          Постановлением Совета министров Республики Крым от 11.09.2014 №335 утверждена Государственная программа Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы» (далее – Программа).

          В рамках утвержденной Программы, ГБУЗ РК «РКБ им Н.А. Семашко» на проведение капитального ремонта объектов предусмотрено финансирование в сумме 147, 039 млн.руб.  (в т.ч. ФБ – 128,558 млн. руб., бюджет РК – 18,481 млн. руб.).

          В 2015 году были выделены бюджетные ассигнования в сумме 122327333,07руб. За выполненные работы согласно подписанным актам выполненных работ Подрядчику перечислено в 2015 году -  102020830,59.руб., Подрядчику, осуществляющему строй контроль – 1255156,21руб.

          По состоянию на 01.01.2016 года на лицевом счете ГБУЗ РК РКБ им. Н.А. Семашко остаток средств на расходы бюджета Республики Крым на реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым "Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы" в части капитального ремонта составил -  19 051 346,27 руб.

          В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 18.02.2018 № 189 «Об утверждении Сводной информации о подтверждении наличия потребности в направлении неиспользованных по состоянию на 01.01.2016, выделенных из бюджета Республики Крым. ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» на те же цели в 2016 году» и на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 25.01.2016 № 65 «Об утверждении Порядка установления наличия (отсутствия) потребности в 2016 году в субсидиях, предоставленных государственным унитарным предприятиям Республики Крым, и неиспользованных остатков субсидий, выделенных из бюджета Республики Крым, по состоянию на 01 текущего финансового года» ГБУЗ РК РКБ им. Н.А. Семашко было подтверждён остаток средств (2015 года) к использованию   в 2016 году в сумме -  19051346,27 руб.

          Разрешен к использованию остаток в сумме – 19051346,27 руб., согласно утвержденной Министерством здравоохранения Республики Крым формы 0501016 – 02 марта 2016 года.

          Таким образом, отсутствует вина со стороны ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко».

          Необходимо отметить, что п. 4.1 Контракта в установленном законом порядке не признан недействительным.

          Таким образом, не принимать во внимание у суда оснований не имеется.

          Данная правовая позиция соответствует правовой позиции, изложенной в определении Верховного суда Российской Федерации от  25.10.2018 по делу № 310-ЭС17-15675, определении Верховного суда Российской Федерации от  27.12.2019 по делу                            № 305-ЭС19-20514.

          При этом необходимо отметить, что сам истец виноват в том, что оплата работ определилась концом предшествующего и началом нового бюджетного года, поскольку переоткладывались сроки исполнения робот. 

          Кроме этого примерно

          Таким образом, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

          Оснований для возмещения судебных расходов не имеется.

          На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать полностью.

          Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                                      В.И. Гайворонский