39/2023-355706(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-17246/2021

г. Новосибирск

06 декабря 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Триострой» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, к обществу с  ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительная Компания» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск, при участии 3-его лица: общества с ограниченной  ответственностью «Родные берега» (ОГРН: 

<

***>), г. Иркутск, о взыскании  задолженности по договору субподряда от 15.10.2020 г. № 15/10/20-1 в размере 6 753 044  руб., неустойки в размере 20 588 790 руб. 34 коп. по состоянию на 05.12.2023, начиная с  06.12.2023 производить начисление неустойки в размере 0,1% от суммы 19 279 864 руб. за  каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства. Лица,  участвующие в деле и процессе: от истца – ФИО2 (директор, паспорт); от  ответчика – не явился, извещен; от третьего лица – не явилось, извещено.  

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительная  Компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Триострой» сумму  задолженности в размере 6 753 044 руб., неустойку в размере 20 588 790 руб. 34 коп. по  состоянию на 05.12.2023, начиная с 06.12.2023 производить начисление неустойки в  размере 0,1% от суммы 19 279 864 руб. за каждый день просрочки до даты фактического  исполнения обязательства.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительная  Компания» в доход федерального бюджета расходы по оплате государственной пошлины  в размере 159 709 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в  срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья Д.Н. Дорофеева