Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«3» июня 2020 г.  Дело № А12-19247/2019  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены  Викторовны,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией  Александровной,  

при участии в судебном заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Империя» – ФИО1,  доверенность от 19.07.2019;  

от общества с ограниченной ответственностью «Строитель» – ФИО2, доверенность 

от 23.07.2019; ФИО3, директор, выписка из единого государственного реестра  юридических лиц; ФИО4, доверенность от 04.03.2020;  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании пеней, убытков, по встречному исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строитель» к обществу с  ограниченной ответственностью «Империя» о взыскании задолженности и неустойки по  договорам подряда, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, унитарной некоммерческой  организации «Региональный фонд капитального ремонта»;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

по первоначальному исковому заявлению взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку по договору субподряда от 26.03.2018 № 08 на выполнение  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома города  Волжского Волгоградской области, являющегося объектом культурного наследия,  расположенного по адресу: улица Фонтанная, дом 5 (работы по устройству фасада и  отмостки) в размере 112 588 рублей 51 копейки.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

По встречному исковому заявлению взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Империя» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку по договору субподряда от 26.03.2018 № 08 на выполнение  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома города  

Волжского Волгоградской области, являющегося объектом культурного  наследия, расположенного по адресу: улица Фонтанная, дом 5 (работы по устройству  фасада и отмостки) за период с 01.09.2018 по 19.03.2020 в размере 45 498 рублей 50  копеек; задолженность по договору субподряда от 16.01.2018 № 05 на выполнение работ  по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома города Волжского  Волгоградской области, являющегося объектом культурного наследия, расположенного  по адресу: улица Фонтанная, дом 5 (капитальный ремонт крыши) в размере 282 436  рублей, неустойку за период с 25.08.2018 по 19.03.2020 в размере 38 832 рублей 60 копеек,  всего 366 767 рублей 10 копеек.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Империя» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 13 701 рубль расходов по оплате  судебной экспертизы.  

В результате зачета первоначального и встречного исковых требований взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 240 477 рублей 59 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 21 881 рубль 52  копейки государственной пошлины по первоначальному исковому заявлению, 3 825  рублей 73 копейки государственной пошлины по встречному исковому заявлению.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2 420 рублей 48  копеек государственной пошлины по первоначальному исковому заявлению, 40 351 рубль  27 копеек государственной пошлины по встречному исковому заявлению.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

СУДЬЯ Е.В. Пономарева