81_6305902  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-46832/17

г. Москва

04 октября 2017 года.

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Коваля А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кондраковым В.Д.  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО «СМК-Регион» к Управлению  строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации  Пушкинского муниципального округа и к Администрации Пушкинского муниципального  округа о взыскании неустойки по муниципальным контрактам на выполнение работ.  

Руководствуясь статьями 110, 167 –170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Управления строительства, архитектуры и градостроительного  регулирования администрации Пушкинского муниципального округа, субсидарно с  Администрации Пушкинского муниципального округа в пользу ООО «СМК-Регион»  неустойку в размере 1 401 765 руб. 30 коп.  

Взыскать с Управления строительства, архитектуры и градостроительного  регулирования администрации Пушкинского муниципального округа, субсидиарно с  Администрации Пушкинского муниципального округа в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 27 018 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.В. Коваль