54/2023-124590(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть) 

город Курск «02» октября 2023 года Дело № А35-3053/2023 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Трубецкой Е.В. при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление 

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН  

462902991144, ОГРНИП 316463200084980, зарегистрирован 21.10.2016),  

индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН  

771605254126, ОГРНИП 319774600720543, зарегистрирована 19.12.2019), 

индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН  

366603375543, ОГРНИП 309366831300227, зарегистрирован 09.11.2009),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Системы Строительных Решений»  

(место нахождения: 305044, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН  

1144632014537, зарегистрировано 12.12.2014) о взыскании убытков и неустойки, при участии представителей: 

от ИП ФИО2 - ФИО5 по доверенности от 03.04.2023, ФИО6 по  

доверенности от 12.07.2023, от ИП ФИО3- не явился, уведомлен, от ИП ФИО4- не явился, уведомлен, от ответчика – не явился, уведомлен, 

Руководствуясь статьями 6 – 10, 65, 70, 71, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Системы Строительных  Решений» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2  376486 руб. 13 коп. убытков, 25000 руб. 00 коп. расходов на оплату досудебного  исследования, 124709 руб. 81 коп. неустойки по состоянию на 10.07.2023, продолжив ее  начисление с 11.07.2023 по день фактического исполнения обязательств, а также 11030  руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Системы Строительных  Решений» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3  295986 руб. 13 коп. убытков, 124709 руб. 81 коп. неустойки по состоянию на 10.07.2023,  продолжив ее начисление с 11.07.2023 по день фактического исполнения обязательств, а  также 8920 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Системы Строительных  Решений» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4  295986 руб. 13 коп. убытков, 124709 руб. 81 коп. неустойки по состоянию на 10.07.2023,  продолжив ее начисление с 11.07.2023 по день фактического исполнения обязательств, а  также 8920 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Системы Строительных  Решений» в доход федерального бюджета 6982 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В.Трубецкая 02 октября 2023 года