6/2023-103270(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

(резолютивная часть решения принята 20.06.2023)

Дело № А82-413/2023

г. Ярославль

13 июля 2023 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Танцевой В.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 12568.50 руб. при участии от истца - не явились от ответчика - ФИО2 по доверенности от 11.11.2021, диплому установил установил: 

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 3 управления  Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области" обратилось с исковым  заявлением к Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской  области об обязании списать сумму пени и взыскании 12568,50 руб.  

Ответчик пояснил, что денежные средства уже перечислены в бюджет.  

Изучив письменные доказательства, материалы электронного дела, суд установил  следующее.  

Между УФСИН России по Ярославской области и ФКУ ИК-З УФСИН России по  Костромской области был заключен Государственный контракт № 21 от 09.02.2022 года на  поставку вещевого имущества для осужденных.  

Согласно условий контракта (п. 2.1.2) Государственный заказчик обязуется в течении  10 рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика о готовности к отгрузке  товара обеспечить выборку товара Грузополучателем, указанным в отгрузочной разнарядке  (приложение № 2), в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями  раздела 8 Контракта.  

Из условий п. 2.3.1 Контракта Поставщик обязуется не позднее чем за 2 (два) рабочих  дня с использованием любых средств связи известить Государственного заказчика и  Грузополучателя о готовности товара к отгрузке и о предполагаемой дате отгрузке товара.  

Согласно Отгрузочной разнарядке (Приложение № 2) срок отгрузки - с момента  заключения контракта по 01.06.2022 год (по рабочим дням с 8.00 до 15.00).  

В адрес УФСИН России по Ярославской области был направлен ответ на претензию с  просьбой списать начисленную неустойку от 11.07.2022 № 45/ТО/33/20-2-4828.  

Ответ от УФСИН России по Ярославской области поступил лишь 04.07.2022 г. в виде  претензии с начисленными пенями за просрочку поставки товара. В дальнейшем  13.07.2022г.- сумма пени была удержана из суммы, подлежащей оплате по акту приема-передачи от 30.06.2022 № 1.  

Истец полагает, что неустойка в размере 12568,50 руб. подлежит списанию согласно  Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 «О списании начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек  (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом», что послужило основанием для обращения истца с иском в  суд  

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими  удовлетворению по следующим основаниям.  

В силу статей 309, 310 Кодекса обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от  исполнения обязательства не допускается.  

Согласно пункту 1 статьи 702 Кодекса по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать  ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

На основании пункта 1 статьи 719 Кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а  начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей  по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии  обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей  не будет произведено в установленный срок.  

В статьях 711 и 746 Кодекса установлено, что основанием для возникновения у  заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором  подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в  установленном законом и договором порядке.  

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с  участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при  обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных  недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (пункт 1 статьи 720 Кодекса).  

В пункте 4 статьи 753 Кодекса установлено, что сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе  одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, акт подписывается  другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть  признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта  признаны им обоснованными.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ  является сдача результата работ заказчику.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств со стороны истца и  принятия результатов работы ответчиком подтверждается материалами дела, ответчиком не  оспаривается.  

Из материалов дела следует, что заказчиком при расчете удержана неустойка из  стоимости выполненных работ в сумме 12568,50руб.  

Истец просит взыскать сумму необоснованно начисленной и удержанной неустойки. 

Из материалов дела следует, что ответчиком удержана неустойка за допущенные  нарушения в виде просрочки выполнения отдельных видов работ.  

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать  причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной  форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы  влечет недействительность соглашения о неустойке.  

Из материалов дела следует, в ходе выполнения работ заказчиком фиксировались  нарушения, допущенные подрядчиком, за которые по условиям контрактов предусмотрено  начисление неустойки.  

При наличии нарушений договорного обязательства начисление неустойки (штрафов)  пени является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, условиям контрактов, что истцом  не оспаривается.  

Сведений о начислении иных неустоек ответчиком не представлено. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783  утверждены Правила № 783 Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней),  начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом.  

В соответствие с п. 2 Порядка списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в  полном объеме. В соответствие с п. 3 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке: а) если общая  сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов  цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д"  настоящего пункта.  

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек в связи с ненадлежащим  исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, является обязанностью  государственного (муниципального) заказчика в случаях, указанных в Постановлении.  

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что начисленная неустойка не  превысила 5% от цены Контракта; решение об удержании неустойки принято заказчиком по  результатам исполнения в полном объеме подрядчиком своих обязательств по Контракту.  

Из материалов дела следует, что результаты работ по контракту достигнуты, сторонами  подписаны акты выполненных работ.  

При таких обстоятельствах начисленная ответчиком неустойка подлежала списанию, в  связи с чем с требования истца о взыскании удержанной, но не списанной неустойки  являются обоснованными.  

Доводы ответчика о том, что списание невозможно отклонены судом как  необоснованные и противоречащие нормам законодательства.  

Госпошлина, уплаченная истцом при подаче иска, подлежит возмещению истцу с  ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ  КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 12568,50 руб.  денежных средств.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья В.А. Танцева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.04.2023 3:36:00

Кому выдана Танцева Виктория Андреевна