АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-2301/2023

г. Магадан

27 декабря 2023 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Колесника С.В.  при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  

ФИО1, 

рассмотрев в помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...> в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 686410, Магаданская область, Омсукчанский  район, пгт. Омсукчан, ул. Транспортная, д. 6, кв. 79)  

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации  Омсукчанского муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  686410, 

<

...>),  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,  общество с ограниченной ответственностью «СНЕЖНАЯ ДОЛИНА»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>)  

о взыскании 68 594 рублей 65 копеек и продолжении начисления неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 112, 156, 167 – 170, частью 1 статьи 171, статьёй 176,  частью 1 статьи 180, статьёй 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить полностью. 

Взыскать с ответчика Управления жилищно-коммунального хозяйства и  

градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа (ОГРН  

1144911000101, ИНН 4902001987) в пользу истца общества с ограниченной  ответственностью «КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ» (ОГРН 1184910001088, ИНН 4902002250)  основную задолженность в размере 57 541 рубля 38 копеек, пени в размере 11 053 рублей  27 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 744 рублей 00  копеек, а всего – 71 338 рублей 65 копеек.  

Производить дальнейшее взыскание с ответчика Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского  муниципального округа в пользу истца общества с ограниченной ответственностью  «КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ» суммы пени, начиная с 11.08.2023 по день фактической уплаты  ответчиком суммы основного долга в размере 57 541 рубля 38 копеек, из расчёта одной  трёхсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на  день фактической уплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

3. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

4. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

5. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.В. Колесник