АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Рокоссовского, д. 2, г. Калининград, 236040 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А21- 1163 /2023

15 июля 2024 года

г. Калининград

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Калининградской области  

Р Е ШИ Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» удовлетворить полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белгородская  строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» заложенность в размере 19 792 181 рублей 42  копейки, в том числе, пени за нарушение сроков выполнения работ по  Дополнительному соглашению от 02.11.2021 № 1 к Договору от 02.11.2021 №  540/06979 за период с 04.02.2022 по 30.03.2022 в размере 10 935 393 рубля 64  копеек; пени за непредоставление исполнительной документации по  Дополнительному соглашению от 02.11.2021 № 1 к Договору от 02.11.2021 №  540/06979 за период с 04.02.2022 по 30.03.2022 в размере 87 879 рублей 97 копеек;  штраф за односторонний отказ от Дополнительного соглашения от 02.11.2021 № 1  к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 в размере 798 908 рублей 78 копеек; пени за  нарушение сроков выполнения работ по Дополнительному соглашению от  07.12.2021 № 3 к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 за период с 25.01.2022 по  04.03.2022 в размере 7 083 834 рубля60 копеек; пени за непредоставление  исполнительной документации по Дополнительному соглашению от 07.12.2021 №  3 к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 за период с 25.01.2022 по 04.03.2022 в  

 2 Дело № А21-1163/2023  размере 53 837 рублей 14 копеек; штраф за односторонний отказ от  Дополнительного соглашения от 07.12.2021 № 3 к Договору от 02.11.2021 №  540/06979 в размере 708 383 рубля 46 копеек; штраф за привлечение  субподрядчика к выполнению работ по Договору от 02.11.2021 № 540/06979 без  согласования в размере 123 943 рубля 83 копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белгородская  строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в возмещения расходов по оплате государственной  пошлины 200 000 рублей.  

В удовлетворении встречного иска обществу с ограниченной  ответственностью «Белгородская строительная компания» отказать.  

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок  со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Калининградской области.  

 Судья М.С. Глухоедов