28/2017-187736(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-10004/2017

г. Новосибирск

08 февраля 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  

О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  

ограниченной ответственностью "Наратай энерджи" (ОГРН 

<

***>), г.  

Новосибирск 

к акционерному обществу "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (ОГРН  

<

***>), с. Толмачево Новосибирской области, 

при участии третьего лица: акционерное общество «Региональные  

электрические сети», о взыскании 8 881 212 рублей 60 копеек, и встречное исковое заявление на сумму 2 729 800 рублей, при участии: 

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность от 01.09.2017);  от ответчика: ФИО3,(паспорт, доверенность № 1701 РС от  

10.01.2017); 

от третьего лица: ФИО4 (паспорт, доверенность от 22.05.2017),  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью "Наратай энерджи" отказать в полном объеме.  

По встречному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Наратай  энерджи" (ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества  "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (ОГРН 

<

***>) сумму неустойки за  нарушение сроков представления графиков выполнения строительно- монтажных работ по договору подряда № РС 516/124 от 08.06.2016 за период  с 19.06.2016 по 26.09.2016 в размере 2 312 800 рублей, неустойки за  

нарушение сроков предоставления отчетов по договору подряда № РС 516/124  от 08.06.2016 за период с 11.07.2016 по 26.09.2016 в размере 234 000 рублей,  судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000  рублей, всего 2 548 800 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Наратай  энерджи" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 62 786 рублей.  

Взыскать с акционерного общества "Ремонтэнергомонтаж и сервис"  (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 1 235 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова