590/2023-13827(1) 

 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10АП-27085/2022

Дело № А41-60259/2022

09 февраля 2023 года

г. Москва

 

 Резолютивная часть постановления объявлена 02 февраля 2023 года   Постановление изготовлено в полном объеме 09 февраля 2023 года  

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В., судей Коновалова С.А., Погонцева М.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

Е.О., 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский дом отдыха  

«Непецино» на решение Арбитражного суда Московской области от 14.11.2022  

по делу № А41-60259/2022. 

Общество с ограниченной ответственностью «СПБ-Сервис» (далее -  истец, ООО «СПБ-Сервис», общество) обратилось в Арбитражный суд  Московской области с исковым заявлением к Федеральному государственному  бюджетному учреждению «Детский дом отдыха «Непецино» Управления  делами Президента Российской Федерации (далее - ответчик, ФГБУ «ДДО  «Непецино», учреждение) о взыскании основного долга в размере 500 000  рублей по договору от 01.03.2022 № 48-38/1198-ПД, неустойки за период с  06.06.2022 по 05.08.2022 в размере 16 172 рублей 70 копеек,  

расходов на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей (с учетом уточнения  иска).  

Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворено частично. 

С вынесенным решением не согласился ответчик и обжаловал его в  апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ответчик (далее также – податель  жалобы) просит решение арбитражного суда первой инстанции изменить в части  взысканной неустойки и расходов на представителя.  

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на  неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное  применение судом норм материального и процессуального права. Так, считает, что  имеются основания для уменьшения неустойки по статье 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации. Полагает, что истец достоверно не доказал факт несения  расходов на представителя.  

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом  апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

 В соответствии с частью 5 статьи 268 названного Кодекса в отсутствие  возражений лиц, участвующих в деле, решение на предмет его законности и  обоснованности пересмотрено арбитражным судом апелляционной инстанции только  в обжалуемой подателем жалобы части.  

Как следует из материалов дела, 01.03.2022 между учреждением (заказчик) и  обществом (подрядчик) заключен договор № 48-38/1198-ПД на выполнение работ по  поставке и монтажу автоматических противопожарных рулонных штор (предел  огнестойкости ЕI-60) в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц».  

Согласно условиям договора подрядчик обязуется выполнить работы по  поставке и монтажу автоматических противопожарных рулонных штор (предел  огнестойкости ЕI-60) и сдать их результаты заказчику, а заказчик обязуется принять  результаты работ и оплатить их.  

Согласно пункту 2.2 стоимость по договору составила 846 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 2.4 договора расчет за выполненные работы  осуществляется по счету, выставленному подрядчиком заказчику, на основании  подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ, товарной  накладной (УПД) в течение 45-ти дней со дня выставления счета.  

Согласно пункту 4.1 договора срок выполнения работ: с даты подписания  договора в течение 60 дней, то есть до 01.05.2022.  

Согласно п. 5.3 договора в случае отсутствия претензии к качеству и  объему выполненных подрядчиком работ и предоставлении подрядчиком  заказчику документов, оформленных в соответствии с условиями договора и  предусмотренных п. 5.1 договора, заказчик осуществляет приемку  выполненных работ и подписывает акт выполненных работ, который  утверждается заказчиком.  

Во исполнение условий договора уже 22.04.2022 работы согласно  техническому заданию были выполнены, что подтверждается подписанным  сторонами актом выполненных работ. Никаких претензий по качеству или  количеству товара ни в момент приемки товара, ни впоследствии от ответчика  не поступало.  

Универсальный передаточный документ подписан сторонами 22.04.2022,  в связи с чем срок оплаты по договору - 06.06.2022.  

Истец сослался на то, что ответчик до настоящего времени обязательство  по оплате договора не исполнил.  

В адрес ответчика истцом направлялась претензии от 04.07.2022 в  порядке досудебного способа урегулирования споров о необходимости  погашения задолженности.  

Поскольку ответчик оплату долга в заявленном размере не произвел,  истец обратился в арбитражный суд с заявленными требованиями.  

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции  исходил из их обоснованности. При этом суд счел математически неверным  расчет неустойки, произведенный истцом, и пересчитал неустойку.  Одновременно суд не нашел оснований для снижения неустойки по статье 333  Гражданского кодекса Российской Федерации. Расходы на представителя суд  

взыскал пропорционально удовлетворенным требованиям, не найдя при этом  оснований для вывода об их чрезмерности.  

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения  обжалуемого решения.  

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими  способами, предусмотренными законом или договором.  

Согласно пункту 1 статьи 330 названного Кодекса неустойкой (штрафом,  пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

В соответствии с пунктом 7.2 договора в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств по оплате цены договора подрядчик вправе потребовать от  заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки  исполнения обязательства по оплате цены договора, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по  оплате цены договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной  трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального  банка Российской Федерации от неоплаченной суммы.  

Представленный истцом расчет неустойки судом первой инстанции признан  математически неверным, в связи с чем судом произведен перерасчет подлежащих  взысканию пени, размер которых составил 12 690 рублей.  

Ответчиком в ходе рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции  также было заявлено ходатайство о применении статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

Согласно пункту 1 указанной статьи если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить  неустойку.  

В силу пункта 2 указанной статьи уменьшение неустойки, определенной  договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую  деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что  

взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к  

получению кредитором необоснованной выгоды. 

В пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума № 7) указано, что  бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды  кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность  выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков  кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации обязанность по доказыванию несоразмерности заявленной  истцом суммы неустойки последствиям ненадлежащего исполнения обязательства в  рассматриваемом споре лежит на ответчике.  

Согласно пункту 77 постановления Пленума № 7 снижение размера договорной  неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным  предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей  обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в  исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды  (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае  могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы  неустойки над размером возможных убытков, вызванных нарушением обязательств;  длительность неисполнения обязательств и др. (пункт 2 информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17  «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации»).  

Между тем, ответчик не представил достоверные доказательства наличия  

оснований для снижения спорной неустойки.  

Стороны при заключении договора, исходя из принципа свободы договора,  согласовали их условия, в том числе и размер подлежащей уплате неустойки в случае  нарушения срока исполнения обязательств по договорам.  

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской  Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия  договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание  соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами  

(статья 422 названного Кодекса). 

В пункте 75 постановления Пленума № 7 отмечено, что при оценке  соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо  учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного  поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными  средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Исходя из фактических обстоятельств рассматриваемого дела явная  несоразмерность неустойки последствиям нарушения ответчиком своих обязательств  не усматривается.  

Размер неустойки, определенный в договоре, не является чрезмерно высоким,  соответствует сложившейся практике договорных отношений хозяйствующих  субъектов и соразмерен последствиям допущенного ответчиком нарушения.  

Податель жалобы настаивает на том, что истец достоверно не доказал факт  несения расходов на представителя, на чрезмерности взысканных судом расходов.  

Как следует из положений статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в  арбитражном суде, относятся, в том числе расходы на оплату услуг адвокатов и иных  лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), понесённые лицами,  участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о  возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – постановление  

Пленума № 1) разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек,  

должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным  лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность  данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных  издержек.  

Вопреки доводам апелляционной жалобы, истцом представлены доказательства  понесенных судебных расходов.  

Так, в обоснование требования о взыскании судебных расходов в размере 

60 000 руб. истцом представлены договор о представлении интересов в  арбитражном суде от 01.07.2022, платежное поручение от 08.08.2022 № 113.  

Из указанного договора следует, что представитель оказывает услуги по  представлению интересов истца именно в данном споре.  

В силу части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесённые  лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным  судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.  

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации  от 21.12.2004 № 454-О суд обязан создавать условия, при которых соблюдался  бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.  

Положения вышеуказанного определения во взаимосвязи с 

частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации свидетельствуют о том, что обязанность суда взыскивать расходы  на оплату услуг представителя в разумных пределах является одним из  предусмотренных законом правовых способов, направленных против  необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя.  

С учётом того, что права и законные интересы лиц, участвующих в деле,  подлежат равной судебной защите, часть 2 статьи 110 названного Кодекса  предоставляет арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в  возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, при  условии, что суд признает эти расходы чрезмерными именно в силу конкретных  обстоятельств дела.  

В пункте 11 постановления Пленума № 1 отмечено, что, разрешая вопрос о  размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе  уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не  представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов  

(часть 3 статьи 111 названного Кодекса). Вместе с тем, в целях реализации задачи  судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству,  обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон  (статьи 2, 41 названного Кодекса) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в  том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию  сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный  (чрезмерный) характер.  

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя,  которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.  При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена  иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на  подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и  другие обстоятельства. Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя  не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле  (пункт 13 названного постановления Пленума).  

Таким образом, критерий разумности, используемый при определении суммы  расходов на оплату услуг представителя, понесённых лицом, в пользу которого  принят судебный акт, является оценочным. Для установления разумности подобных  расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на  оказание услуг по представлению интересов участвующего в деле лица и характера  услуг, оказанных в рамках этого договора, их необходимости и разумности для целей  восстановления нарушенного права, а также учитывает количество судебных  заседаний и сложность рассматриваемого дела.  

Апелляционный суд, исходя из приведенных норм и разъяснений, с учетом  существа настоящего спора, объема работы, выполненной представителем истца,  вопреки доводам апелляционной жалобы, считает верным определение судом первой  инстанции суммы расходов на представителя в размере всего 59 700 рублей.  

В настоящем случае суд апелляционной инстанции не усматривает неразумный  

(чрезмерный) размер заявленных истцом к взысканию судебных расходов на  представителя.  

Так, настоящее дело не относится к категории несложных. 

Согласно материалам дела представитель истца в полном объеме исполнил  обязанности, возложенные на него заказчиком. Доказательства наличия на стороне  истца претензий к своему представителю в части объема и качества выполненной  представителем работы в материалах дела отсутствуют.  

Наличие в действиях истца признаков злоупотребления процессуальными  правами не усматривается.  

Ввиду указанного доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты в  качестве обоснованных.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены  судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, не установлено.  

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  апелляционной инстанции  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 14.11.2022 по делу 

 № А41-60259/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную  жалобу Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский дом  отдыха «Непецино» - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства  в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.  

Председательствующий судья Л.В. Пивоварова 

Судьи: С.А. Коновалов  

 М.И. Погонцев