43_20657884 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

27. 11. 2018 года. Дело № А40-12721/18-43-89 Арбитражный суд г. Москвы 

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО " РЕМЕС " (ОГРН 

<

***>)  к ООО Группа компания " СТРОЙ ИМПОРТПЛАСТ " (ОГРН 

<

***>)  

о расторжении договора строительного подряда № С-3/01-2016 от 15.01.2016 г., заключенного  между истцом и ответчиком и о взыскании 12 308 521 руб. 19 коп., в том числе: 10 172 355 руб. 87  коп. - неустойки, 600 000 руб. 00 коп. - убытков, 1 836 165 руб. 31 коп. - штрафа,  

в судебном заседании приняли участие: от истца - ФИО1, доверенность б/н от 13.06.2018  г., от ответчика – ФИО2, доверенность б/н от 15.11.2017 г.  

Руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 150, 151, 155, 156, 162,  166-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Иск ООО " РЕМЕС " (ОГРН 

<

***>) к ООО Группа компания " СТРОЙ ИМПОРТ- ПЛАСТ " (ОГРН 

<

***>) о расторжении договора строительного подряда № С-3/01-2016  от 15.01.2016 г., заключенного между истцом и ответчиком и о взыскании 12 308 521 руб. 19 коп.,  в том числе: 10 172 355 руб. 87 коп. - неустойки, 600 000 руб. 00 коп. - убытков, 1 836 165 руб. 31  коп. - штрафа оставить без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.  

Возвратить ООО " РЕМЕС " (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета РФ, упла- ченную по платежному поручению № 16 от 15.01.2018 г., госпошлину в сумме 63 627 руб. 39 коп.,  в связи с частичным отказом истца от иска.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов