АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-11873/2022

город Кемерово

2 ноября 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Кузбасса", г. Кемерово (ОГРН: 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г. Кемерово (ОГРН:  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании 1 193 772,95 неустойки (с учетом ходатайства об уточнении требований в  порядке статьи 49 АПК РФ)  

при участии: от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 26.10.2022 от ответчика – ФИО3, по доверенности от 14.09.2022 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель",  ОГРН: 

<

***> в пользу некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса" ОГРН: 

<

***>, 335 094,16 рублей неустойки, а  также 62,42 рублей государственной пошлины за рассмотрение иска.  

В остальной части требования оставить без удовлетворения. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель",  ОГРН: 

<

***> в доход федерального бюджета 22 938 рублей госпошлины за  рассмотрение иска.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Апелляционная жалоба подаются через Арбитражный суд Кемеровской области. 

Судья К.В. Козина Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.12.2021 4:43:33Кому выдана Козина Ксения Викторовна